La Fibre

Forum : => La Fibre par département => Tarn (81) => Discussion démarrée par: tdamienjd le 29 avril 2019 à 13:29:13

Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: tdamienjd le 29 avril 2019 à 13:29:13
TARN: le haut débit pour tous en 2022

C'est l'objectif du conseil départemental du Tarn qui a choisi SFR.

En 2022 tous les Tarnais seront reliés à la fibre et au très haut débit, c'est la promesse de Christophe Ramond, président du conseil départemental du Tarn et des élus du conseil départemental.

Tout le departement aura accès à la fibre directement au domicile grâce à un contrat de 25 ans signé vendredi dernier, via une délégation de service public avec l’opérateur SFR.

Les travaux devraient démarrer dans deux mois.  Le déploiement devrait être effectif car le département a inclus dans ce contrat des pénalités de retard qui pourraient coûter très cher à l’opérateur s’il ne tient pas les délais. 

La commune de Burlats, 2150 habitants, sera la première à être équipée en fibre. Burlats sera commune test comme l’explique Christophe HÉRIN, conseiller départemental en charge du dossier accès internet:

Une fois la fibre déployée en 2022, vous pourrez accéder à tous les abonnements à partir de 2023, puisque la première année est réservée à l’opérateur SFR Bouygues telecom.

Cent pour cent, 23/04/2049 (https://centpourcent.com/les-infos-10/tarn-le-haut-debit-pour-tous-en-2022-10423)
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: tdamienjd le 29 avril 2019 à 13:29:58
Délégation de Service Publique pour le déploiement numérique : le groupe de la minorité départementale se félicite des avancées

Ce jour, étaient présentées en séance plénière du Conseil Départemental, les nouvelles formalités pour permettre aux tarnais de disposer du réseau très haut début, via la fibre optique.
Le Groupe « Ensemble, la Passion du Tarn » se félicite des avancées présentées par le Président Christophe Ramond :

4 ans que nous demandions une délégation de service public suite aux choix désastreux faits par le précédent Président
une majorité qui nous a entendus
une DSP ambitieuse et volontariste dans un cadre budgétaire correct
nous soutenons sans hésitation cette délégation et formons le voeu que le planning et les coûts seront tenus !
On nous annonce 100% des foyers tarnais connectés en 2022.

A suivre donc de très près …

Groupe minoritaire – Conseil départemental « Ensemble, la Passion du Tarn »

La Semaine de Castres, 25/04/2019 (https://www.lasemainedecastres.fr/delegation-de-service-publique-pour-le-deploiement-numerique-le-groupe-de-la-minorite-departementale-se-felicite-des-avancees/)
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: obinou le 03 mai 2019 à 19:51:45
une DSP ambitieuse et volontariste dans un cadre budgétaire correct

Il manque le plus important : les pénalités prévues en cas de retard, et à qui elles seront dûes (si elles le sont).


Citer
nous soutenons sans hésitation cette délégation et formons le voeu que le planning et les coûts seront tenus !

Ah, c'est un voeu donc ! Ok !

Citer
On nous annonce 100% des foyers tarnais connectés en 2022.

Le tarn est un département très très rural, dont ils prévoient le déploiement depuis 0 en 2 ans 1/2, donc.

Rdv en 2022, quand les petites lignes du contrat deviendront importantes.

Quelqu'un dispose-t-il du dit contrat de délégation, censé être public (car engagé auprès d'une collectivité publique) ?
J'ai cherché, sans le trouver.
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: Nico le 04 mai 2019 à 07:58:38
Pour le contrat, LRAR puis CADA quand tu auras constaté l'absence de réponse.
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: obinou le 04 mai 2019 à 08:35:48
Pour le contrat, LRAR puis CADA quand tu auras constaté l'absence de réponse.

OK , même si je trouvais plus poli de demander auparavant  ;D
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: Nico le 04 mai 2019 à 08:38:09
C'est tout à ton honneur ;)
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: vida18 le 04 mai 2019 à 11:35:27
100% fibre en 2022 : le Tarn vise un déploiement éclair avec SFR

Le département du Tarn compte être entièrement fibré d’ici à fin 2022, grâce à une délégation de service public confiée à SFR.

9 ans de gagnés : c'est l'un des chiffres mis en avant par les élus du Tarn pour présenter le projet de déploiement de la fibre, qui doit lui permettre de raccorder en FttH tous les Tarnais d'ici à octobre 2022.

Et ce qu'ils se trouvent "en zone dense, urbaine ou de montagne", souligne l'institution sur sa page Facebook (https://www.facebook.com/cg.tarn/posts/10156027601966932). Y sont détaillés les grands axes de la délégation de service public présentée le 19 avril dernier, visant à desservir en fibre optique l'intégralité des locaux de la zone d'initiative publique du Tarn. C'est-à-dire l'ensemble du département, moins les agglomérations d'Albi et de Castres-Mazamet, où les opérateurs privés déploient sur fonds propres (zones AMII).

La fibre à 0€ pour les communes et EPCI du Tarn

Autre satisfaction pour les élus tarnais : celle d'avoir diminué "fortement la participation financière du Département et des intercommunalités". Sur un montant total de 270 millions d'euros, seuls 28 millions d'euros seront apportés sur les deniers publics "compte non tenu d'éventuelles participations de l'Etat et de la région", précise le CD 81. Du reste, renchérit-il, la contribution des communes et intercommunalités à l'édification de ce réseau d'initiative publique sera de "0€".

Un montage particulièrement intéressant, dans la droite ligne des dernières attributions sur les réseaux d'initiative publique. L'essentiel de l'investissement sera donc supporté par le délégataire, à savoir SFR, avec qui le département a signé le 24 avril dernier, nous a confirmé l'opérateur.

Le département n'en dit pas plus pour l'instant sur le volume de lignes concernées où le calendrier de déploiement. La radio locale 100% (https://centpourcent.com/les-infos-10/tarn-le-haut-debit-pour-tous-en-2022-10423) rapporte d'ores et déjà que la commune de Burlats, à l'Est de Castres, sera la première équipée. Selon nos informations, toutefois, c'est dans le sud-ouest du département que se situeraient l'essentiel des communes éligibles à la fibre au terme de la première année de déploiement.

Source : Degroupnews (https://www.degroupnews.com/rip/100-fibre-2022-tarn-vise-deploiement-eclair-sfr), écrit le 04 mai 2019 par Yann Daoulas.
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: tdamienjd le 06 juin 2019 à 11:59:31
Présentation Publique de la DSP du Tarn
La Fibre pour 100% des Tarnais d’ici 2022


Une convention de Délégation de Service Public qui scelle le partenariat entre le Conseil Départemental du Tarn et SFR

Christophe Ramond, Président du Conseil départemental du Tarn, Alain Weill, Président Directeur Général de Altice France et Patrick Drahi, Président Fondateur d’Altice, présentent aujourd’hui la Délégation de Service Public relative à la conception, l’établissement et l’exploitation du réseau de communications électroniques à Très Haut Débit du Tarn qui permettra l’accès au Très Haut Débit via la Fibre Optique sur l’ensemble du territoire départemental.

Votée à l’unanimité lors de l’Assemblée plénière du Conseil Départemental du 19 avril dernier, cette Délégation de Service Public est fixée pour une durée de 25 ans.

Prochainement, une société de projet établie dans le Tarn, sera mise en place, avec pour rôle d’assurer la bonne exécution de la convention au plus près du terrain.

Durant les quatre prochaines années, plus de 138 000 prises FTTH (Fibre jusqu’à l’habitant) seront construites sur l’ensemble du territoire du Tarn pour desservir tous les particuliers, entreprises et établissements publics.
47 Nœuds de Raccordement Optique (NRO) seront également créés pour permettre leur connexion.

En tout, ce sont 450 000 kilomètres de Fibre Optique quiseront nécessaires au déploiement du Très Haut Débit sur l’ensemble du Tarn.

Alors que le projet initial avait pour objectif un déploiement de la fibre et des montées en débit à l’horizon 2031, cette DSP représente :
- 9 ans de gagnés pour le déploiement complet de la fibre
- 243 millions d’euros d’économie pour les contribuables
- 0 € de dépenses pour les intercommunalités et les communes
- 0€ de frais de raccordement à la fibre pour les foyers tarnais

L’investissement total porté par SFR FTTH et sa filiale sur la durée totale de la Délégation de Service Public est de 271 millions d’euros dont 28 millions d’euros de participations publiques (soit 10,3 % du coût d’investissement). Ce projet ambitieux vise à couvrir 100% du territoire en Fibre Optique au cours des quatre prochaines années puis, à compléter ce réseau au fur et à mesure de la création de constructions nouvelles et à assurer le maintien en bon état de l’infrastructure ainsi déployée.

Pour un département du Tarn attractif, innovant et solidaire

Le Département du Tarn a fixé les priorités de déploiement :
- opérer un déploiement progressif et homogène par EPCI (intercommunalité) en respectant les sites prioritaires déterminés,
- favoriser un aménagement du territoire qui développe les zones d’activités économiques pour que les entreprises puissent y prospérer et créer de l’emploi.

Ce vaste chantier, en phase opérationnelle dès 2019, va avoir pour effet de dynamiser l’économie locale. En effet, à la demande du Conseil départemental du Tarn, SFR s’est engagé à faire appel à des entrepreneurs locaux, ainsi qu’aux acteurs départementaux de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle, telles la Fédération Départementale du BTP du Tarn et l’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat. Ce sont près de 25 000 heures de formation et plus de 150 000 heures d’insertion qui seront dispensées. Cela représentera 1 400 emplois équivalents temps plein (ETP) sur 25 ans dont 1 200 pour la phase de conception/construction.

Avec cette Délégation de Service Public, le Département du Tarn et SFR s’engagent aux côtés des communes et des intercommunalités, avec le soutien de la Région Occitanie et de l’Etat, pour accompagner tous les Tarnais sur le chemin du Très Haut Débit.

Quel réseau va construire et commercialiser la DSP du Tarn ?

La DSP du Tarn déploiera un réseau en Fibre Optique à Très Haut Débit, appelé aussi réseau FTTH, qui sera déployé jusqu’à l’intérieur des bâtiments (foyers, entreprises, administrations, établissements scolaires, …).

Le débit du réseau offert ira jusqu’à 1Gbit/s, soit 60 fois plus rapide que le réseau ADSL actuel.
100% du territoire sera desservi par la DSP du Tarn et 138 654 prises FTTH seront construites selon le calendrier suivant :

- année 1: 10 203 prises
- année 2 : 53 239 prises
- année 3 : 54 000 prises
- année 4 : 21 212 prises (fin du déploiement initial)

Pourquoi construire un réseau à Fibre Optique ?

Avec près de 7 écrans connectés par foyer (du smartphone à la télévision connectée, en passant par les ordinateurs et tablettes) et avec l’accroissement des services et de l’audiovisuel en ligne, la demande de débit explose, y compris dans les entreprises avec la dématérialisation des procédures. La Fibre Optique, grâce aux débits qu’elle propose, est aujourd’hui la technologie la plus à même de répondre à cette explosion de la demande. Face à ce défi, le réseau cuivre ADSL ne répond plus aux exigences de la demande.
Ainsi la Fibre Optique permet d’accéder aux services Internet Très Haut Débit, téléphone et télévision en haute qualité, dans des conditions optimales de fonctionnement.
Les temps de chargement se réduisent considérablement et les utilisateurs peuvent échanger et partager des fichiers volumineux presque instantanèment. A titre d'exemple, la durée de téléchargement d'un film ne nécessite que 7 secondes avec la Fibre Optique.

« Nous sommes en train de vivre une révolution technologique. Le Tarn s’y engage pleinement. Grâce à la délégation de service public numérique en zone d’initiative publique dont l’entrée en vigueur marquera dans quelques jours le point de départ du déploiement de la fibre optique sur l’intégralité du département, nous aurons un territoire 100% fibré pour 100% des Tarnais d’ici fin 2022.
Nous avons choisi de confier à SFR la tâche de raccorder plus de 138 000 foyers tarnais pour rendre notre territoire plus attractif et innovant, pour l’ensemble de nos concitoyens, de nos entreprises, de nos agriculteurs, de nos services. Notre objectif est d’irriguer partout pour autoriser à tout moment l’initiative, l’emploi et le dynamisme démographique. Notre volonté, c’est également de préserver le pouvoir d’achat des Tarnais : 0 euro sera demandé aux particuliers en contrepartie de leur raccordement, quel que soit leur lieu de résidence (zone urbaine, rurale ou de montagne) ; 0 euro sera demandé aux communes et intercommunalités.
En apportant la fibre au centre de la vie quotidienne des Tarnaises et Tarnais, le Conseil départemental du Tarn assure l’avenir avec la meilleure technologie disponible ».

Christophe RAMOND
Président du Conseil départemental du Tarn

«SFR est fier de la confiance qui lui a été accordée par le Département du Tarn pour déployer la Fibre, au travers de la Délégation de Service Public (DSP), qui permettra aux 138 000 foyers du département sur la zone de la DSP de bénéficier de la performance de la Fibre d’ici 2022. Désormais, SFR compte 34 DSP avec différentes collectivités ce qui en fait le partenaire privilégié des collectivités locales. Nous avons investi massivement – près de 7 milliards d’euros ces 3 dernières années – pour déployer le Très Haut Débit partout sur le territoire. Avec 13 millions de prises éligibles à la Fibre (FTTB/FTTH), SFR dispose de la première infrastructure Très Haut Débit de France. Chez SFR, nous avons également la conviction que l’avenir est à la convergence entre télécoms et contenus. Ceci nous permet d’offrir à nos clients le meilleur des contenus n’importe où, n’importe quand, sur n’importe quel écran fixe ou mobile. »

Alain WEILL,
Président-directeur général, Altice France
Directeur général, Altice Europe


Altice, 06/06/2019 (http://alticefrance.com/sites/default/files/pdf/20190606_CPDSPTarn_0.pdf)
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: thibault64 le 07 juin 2019 à 22:04:30
Christophe Ramond, président du Conseil départemental à quand même sorti « C’est un jour historique pour le Tarn » lors de la signature du contrat. Personnellement, à l'annonce de la nouvelle, je me suis plutôt dit « C’est un jour tragique pour le Tarn, déjà que par le passé avec E-Téra cela n'avait pas été très glorieux, alors SFR.. »

Quant au déploiement en 4 ans, je n'y crois pas un seul instant ! Cela risque très probablement de finir comme avec la Métropole européenne de Lille (MEL), où Orange (ou autre) arrivera en sauveur.
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: thibault64 le 07 juin 2019 à 22:07:46
@tdamienjd :
Le lien vers le communiqué de presse est le suivant : http://alticefrance.com/sites/default/files/pdf/20190606_CPDSPTarn_0.pdf et non : http://alticefrance.com/sites/default/files/pdf/20190606_CPDSPTarn.pdf (qui est invalide)
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: obinou le 07 juin 2019 à 22:41:44
Christophe Ramond, président du Conseil départemental à quand même sorti « C’est un jour historique pour le Tarn » lors de la signature du contrat. Personnellement, à l'annonce de la nouvelle, je me suis plutôt dit « C’est un jour tragique pour le Tarn, déjà que par le passé avec E-Téra cela n'avait pas été très glorieux, alors SFR.. »

C'est un politique - son prédécesseur a sans doute dû dire la même chose lors de la désignation de E-tera à l'époque - ça n'a que peu d'intérêt, ce qu'ils disent.

Pour SFR, je ne sais pas : Après tout ce qui compte ce sont les sous-traitants qui font le boulot. Car Orange, SFR.... eux ne gèrent que les sous: Tout ce qui est ingénierie est fait par les multiples "cabinet télécom" en sous-traitance, les travaux terrain sont fait par Ineo, Scopelec, etc.... Or eux , sur le terrain, bossent bien. Pas assez, certes, par manque d'effectif, mais ce qui est fait on peut pas dire que c'est mal fait, et surtout ils sont habitué maintenant aux normes ARCEP de déploiement.

SFR a eu une période où ils ont sabrés les budgets des sous-traitant, mais bon, vu la demande, si ils payent pas ça va effectivement vite s'arrêter.
Va falloir que patrick fasse un choix entre utiliser le pognon des sub pour rembourser les banques très rapidement , ou bien pour payer ses sous-traitants dans l'espoir de se créer une rente d'ici 10/115 ans.

C'est sur que vis à vis de Orange , leur dette n'est pas rassurante, encore qu'on peut voire ça en sens inverse (patrick tiens les banques par les roustons, si les banques le lâche elles perdent tout). Mais bon, comme Orange de son coté se comporte en seigneur , et ne fait que peu de cas des engagements et des délais, .... Difficile de dire la meilleure solution !
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: Nico le 07 juin 2019 à 22:49:50
C'est un politique - son prédécesseur a sans doute dû dire la même chose lors de la désignation de E-tera à l'époque - ça n'a que peu d'intérêt, ce qu'ils disent.
Faut espérer, si j'ai bien suivi il était à la fois à la tête du CG et de e-tera...
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: Calaad le 10 juin 2019 à 00:59:53
Merci pour l'info tdamienjd !

Si y a une communication et des documents officiels, c'est déjà quelque chose. On verra bien.
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: gvalet le 05 juin 2020 à 17:59:34
SFR est en train de faire Lisle sur Tarn, dans les zone qui avait déjà e-tera ( Kiwi - Ariane Network ), c'est plus simple c'est des zones qui on du passe câble.
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: fabtra31 le 10 juin 2020 à 11:45:52
E-Tera c'etait une catastrophe ??? pourquoi ???
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: gvalet le 10 juin 2020 à 11:52:29
E-Tera c'etait une catastrophe ??? pourquoi ???

ba non moi ca marchais pas trop mal, après je n'utilise ni TV ni téléphone, ni leur box  ;D

et entre SFR et Kiwi, je vais garder kiwi.
j'aimerai un peu plus de débit mais pas au détriment de la qualité, j'ai eu trop de pb en ADSL au passage de neuf à SFR pour ne plus vouloir revenir un jour chez eux.
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: Nico le 10 juin 2020 à 11:55:22
SFR est en train de faire Lisle sur Tarn, dans les zone qui avait déjà e-tera ( Kiwi - Ariane Network ), c'est plus simple c'est des zones qui on du passe câble.
C'est curieux, sur la carte de l'ARCEP la seule ville ayant e-Tera comme opérateur d'infrastructure c'est Labastide-de-Lévis.

https://cartefibre.arcep.fr/index.html?lng=1.9800350776333744&lat=43.911683179472135&zoom=10.06842704124608&mode=normal&legende=true&filter=true&trimestre=2020T1
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: fabtra31 le 10 juin 2020 à 12:26:00
Non il y a aussi lagarrigue ^^
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: Nico le 10 juin 2020 à 12:27:52
Bien vu, avec des doublons e-TERA / Orange.
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: fabtra31 le 10 juin 2020 à 12:28:46
D'ailleurs c'est les opérateur dispo sur le réseau de E-Tera ? et quel est le debit max ???
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: tdamienjd le 28 octobre 2020 à 16:18:23
Installation d’un Nœud de Raccordement Optique (NRO) à Puylaurens dans le cadre du déploiement de Tarn Fibre

Laurent Vandendriessche, Conseiller Départemental, Anne Laperrouze, Conseillère Départementale, JeanLouis Hormière, Maire de Puylaurens, Eric Belfort, Directeur de Tarn Fibre et Guillaume Fauré, Délégué
Régional Sud-Ouest Altice France étaient réunis ce jour pour l’installation d’un Nœud de Raccordement Optique (NRO) dans le cadre du déploiement de Tarn Fibre.


Installation d’un NRO à Puylaurens

Après celui de Rabastens, SFR FTTH continue de progresser sur le territoire tarnais permettant aujourd’hui la présentation du Nœud de Raccordement Optique (NRO) à Puylaurens Un NRO est, dans un réseau de desserte par fibre optique, le lieu où sont installés les équipements actifs nécessaires au dialogue avec les équipements de terminaison présents chez les utilisateurs d'une ou de plusieurs villes ou plus largement d’un même territoire.

Le NRO, mis en place aujourd’hui sur la commune, regroupera les infrastructures en fibre optique desservant plus de 2 200 logements et locaux professionnels situés principalement sur 5 communes : Guitalens-L'Albarède de la Communauté de Communes du Lautrécois-Pays d'Agout, Péchaudier, Puylaurens, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Sernin-lès-Lavaur de la Communauté de Communes du Sor et de l'Agout.

En complément, des sous-répartiteurs optiques (ou armoires de rue) seront également installés pour contribuer à ce déploiement sur l’ensemble des communes concernées.

Tarn Fibre : 100 % des Tarnais raccordés au Très Haut Débit en 2022

Le réseau Tarn Fibre est un investissement majeur pour le développement du territoire. C’est un investissement sur 25 ans, qui représente au total 271 millions d’euros dont 243 millions d’euros portés par SFR FTTH et sa filiale sur la durée totale de la Délégation de Service Public et 28 millions d’euros de participations publiques.

Le Réseau Tarn Fibre permettra à l’ensemble des entreprises, administrations et particuliers du Tarn d’accéder aux services Internet Très Haut Débit, téléphone et télévision en haute qualité dans des conditions de fonctionnement optimales avec des débits pouvant atteindre 1 Gbit/s soit 50 fois plus rapide que les réseaux ADSL.

Dans le cadre de ce projet d’infrastructure d’envergure, plus de 138 000 prises FTTH1 seront construites au cours des trois prochaines années sur l’ensemble du territoire du Tarn, à l’exception des zones dites AMII2, ainsi que 46 NRO pour permettre leur connexion, dans le cadre d’une Délégation de Service Public concessive d’une durée de 25 ans attribuée à SFR. 450 000 kilomètres de fibre Optique seront nécessaires à son déploiement sur l’ensemble du Tarn. Pendant ces 25 ans, le réseau sera étendu au fur et à mesure de la création de constructions nouvelles et SFR FTTH assurera le maintien en bon état de l’infrastructure déployée.

Les bénéfices de la fibre

Avec près de 7 écrans connectés par foyer (du smartphone à la télévision connectée en passant par les PC et tablettes) et avec l’accroissement des services et de l’audiovisuel en ligne, la demande de débits explose. La fibre, grâce aux débits de plus en plus performants qu’elle propose, constitue la meilleure technologie pour répondre à cette demande et offre aux particuliers comme aux entreprises, une expérience exceptionnelle leur permettant de profiter au quotidien du meilleur du numérique et des contenus en simultané.

Concrètement, la fibre permet d’accéder aux services Internet Très Haut Débit, téléphone et télévision en haute qualité dans des conditions de fonctionnement optimales. Les temps de chargements se réduisent considérablement. Ainsi, les utilisateurs peuvent échanger et partager des fichiers volumineux presque instantanément. Ils profitent également d’une qualité d’image excellente (qualité HD, 4K) sur plusieurs écrans du foyer et bénéficient de l’ensemble de leurs services simultanément, sans perte de qualité sur l’un d’eux.

Les temps de chargement avec la fibre se réduisent considérablement et deviennent 50 fois plus rapides qu'avec l'ADSL. A titre d'exemple, la durée de téléchargement d'un film de 700 Mo ne nécessite que 7 secondes avec la fibre à 1Gbit/s contre 5 minutes en ADSL ou encore une saison de série de 10 épisodes (5 000 Mo) en 50 secondes, contre 45 minutes en ADSL

(1) FTTH : Fiber To The Home (La fibre jusqu’à la Maison).
(2) Zones AMII : Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement. Les Zones AMII du Tarn : Communauté d’Agglomération d’Albi (C2A) et
Communauté d’Agglomération Castres Mazamet (CACM) dans son périmètre du 1er janvier 2012.


Communiqué de presse, Altice SFR, 28/10/2020 (http://alticefrance.com/sites/default/files/pdf/20201027_Installation%20NRO%20Puylaurens%20Tarn%20THD.pdf)
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: tdamienjd le 19 novembre 2020 à 15:14:04
Installation d’un Nœud de Raccordement Optique (NRO) à Villefranche-d’Albigeois dans le cadre du déploiement de Tarn Fibre

Christophe Ramond, Président du Conseil Départemental, Christophe Hérin, Conseiller Départemental, Délégué au Numérique, Bruno Bousquet, Maire de Villefranche-d’Albigeois, Eric Belfort, Directeur de Tarn Fibre et Guillaume Fauré, Délégué Régional Sud-Ouest Altice France étaient réunis ce jour pour l’installation d’un Nœud de Raccordement Optique (NRO) dans le cadre du déploiement de Tarn Fibre.

Installation d’un NRO à Villefranche-d’Albigeois

Après celui de Puylaurens, SFR FTTH continue de progresser sur le territoire tarnais permettant aujourd’hui la présentation du Nœud de Raccordement Optique (NRO) à Villefranche-d’Albigeois.
Un NRO est, dans un réseau de desserte par fibre optique, le lieu où sont installés les équipements actifs nécessaires au dialogue avec les équipements de terminaison présents chez les utilisateurs d'une ou de plusieurs villes ou plus largement d’un même territoire.

Le NRO, mis en place aujourd’hui sur la commune, regroupera les infrastructures en fibre optique desservant plus de 1 700 logements et locaux professionnels situés principalement sur 9 communes : Ambialet, Bellegarde-Marsal, Courris, Fréjairolles, Le Fraysse, Mouzieys-Teulet, Saint-Cirgue, Terre de Bancalié et Villefranche-d'Albigeois

En complément, des sous-répartiteurs optiques (ou armoires de rue) seront également installés pour contribuer à ce déploiement sur l’ensemble des communes concernées.

Tarn Fibre : 100 % des Tarnais raccordés au Très Haut Débit en 2022

Le réseau Tarn Fibre est un investissement majeur pour le développement du territoire. C’est un investissement sur 25 ans, qui représente au total 271 millions d’euros dont 243 millions d’euros portés par SFR FTTH et sa filiale sur la durée totale de la Délégation de Service Public et 28 millions d’euros de participations publiques.

Le Réseau Tarn Fibre permettra à l’ensemble des entreprises, administrations et particuliers du Tarn d’accéder aux services Internet Très Haut Débit, téléphone et télévision en haute qualité dans des conditions de fonctionnement optimales avec des débits pouvant atteindre 1 Gbit/s soit 50 fois plus rapide que les réseaux ADSL.

Dans le cadre de ce projet d’infrastructure d’envergure, plus de 138 000 prises FTTH seront construites au cours des trois prochaines années sur l’ensemble du territoire du Tarn, à l’exception des zones dites AMII, ainsi que 46 NRO pour permettre leur connexion, dans le cadre d’une Délégation de Service Public concessive d’une durée de 25 ans attribuée à SFR. 450 000 kilomètres de fibre Optique seront nécessaires à son déploiement sur l’ensemble du Tarn. Pendant ces 25 ans, le réseau sera étendu au fur et à mesure de la création de constructions nouvelles et SFR FTTH assurera le maintien en bon état de l’infrastructure déployée.

Altice SFR, communiqué de presse, 18/11/2020 (http://alticefrance.com/sites/default/files/pdf/20201118_Installation%20NRO%20Villefranche%20d%27Albigeois%20Tarn%20THD.pdf)
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: vida18 le 28 novembre 2020 à 10:28:27
Castelnau-de-Montmiral. Vers un déploiement de la fibre optique

(https://images.ladepeche.fr/api/v1/images/view/5fc1ce83d286c258b3063d56/original/image.jpg?v=1)
Présentation et mise en place du Nœud de Raccordement Optique


Ce mercredi, dans le cadre du déploiement Tarn Fibre, un Nœud de Raccordement Optique (NRO) a été installé par grutage, rue du Foirail. Un habillage de l’équipement est prévu par la municipalité afin de l’insérer harmonieusement dans le paysage. Christophe Hérin, conseiller départemental délégué au numérique ; Paul Salvador, vice-président du conseil départemental, président de la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet et maire de Castelnau-de-Montmiral ; Maryline Lherm, conseillère départementale ; Eric Belfort, directeur de Tarn Fibre et Guillaume Fauré, délégué régional Sud-Ouest Altice France étaient réunis pour cette présentation. À leurs côtés, des élus locaux et l’association Le Relais Numérique. Le NRO installé à Castelnau-de-Montmiral va permettre à terme de desservir en fibre optique 2 200 logements et locaux professionnels situés principalement sur 13 communes de la Communauté d’Agglomération (Alos, Andillac, Cahuzac-sur-Vère, Campagnac, Castelnau-de-Montmiral, Larroque, Le Verdier, Lisle-sur-Tarn, Puycelsi, Saint-Beauzile, Sainte-Cécile-du-Cayrou, Salvagnac et Vieux).

En complément, des sous-répartiteurs optiques seront mis en place sur les communes concernées. Il s’agit du 14e NRO installé par la société Tarn Fibre, sur les 46 prévus dans le département. Comme l’ensemble des communes tarnaises, Castelnau-de-Montmiral devrait être raccordée au Très Haut Débit en 2022. Tel est l’objectif de la Société Tarn Fibre, filiale de SFR-FTTH (la fibre jusqu’à la maison) du Groupe SFR Altice-France. L’investissement, sur une durée de 25 ans, représente au total 271 millions d’euros dont 243 millions portés par SFR FTTH et sa filiale, et 28 millions d’euros de participations publiques. Pour Maryline Lherm, "cette avancée en matière de couverture numérique constitue donc "un véritable accélérateur économique pour notre territoire."

Source : La Dépêche (https://www.ladepeche.fr/2020/11/28/vers-un-deploiement-de-la-fibre-optique-9225175.php)
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: vida18 le 05 décembre 2020 à 21:15:56
La fibre optique est en marche à Viviers-lès-Montagnes. (https://www.ladepeche.fr/2020/12/05/la-fibre-optique-est-en-marche-9239077.php)



Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: pietrusb le 11 janvier 2021 à 17:27:55
Bonjour,
le 08/01/2021, la fibre est en train d'être tirée sur la Commune de Cagnac les Mines,
le long de la route de Cordes, en bordure de la commune de Ste Croix.
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: fabtra31 le 11 janvier 2021 à 21:16:01
C'est que des techs SFR ?
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: toffer81 le 28 janvier 2021 à 10:22:55
il reste 5 mois pour fibrer un paquet d'agglomération suivant le planning tarn-fibre...

Le covid va encore avoir bon dos je pense :D

Est-ce qu'il y a eu des raccordement en 2020 au moins? puisque sur la carte arcep, c'est toujours indiqué "informations en cours de collecte" :D depuis 2019 que le projet existe... c'est chaud quand même!
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: fraggola le 28 janvier 2021 à 11:57:52
Bonjour, sur LAVAUR ça s'active sec en tout cas( on m’a parler de 2 mois avant la fin du déploiement), mais je pense que tu as raison le covid et un coupable tout désigné ;p
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: M tarn 81 le 28 janvier 2021 à 18:55:55
Je n'ai pas l'impression qu'il y ai eu des raccordement en 2020, surtout que sur le site officiel il n'y a toujours pas la possibilité de tester son égbilité.
Par contre, après la fin de déploiement, il y a un délai de 3 mois avant que cela soit commercialisé aux clients finaux. Et ensuite les délais d'installation.
Si, sur LAVAUR, on l'a d'ici septembre, ce sera déjà pas mal.
A suivre
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: toffer81 le 28 janvier 2021 à 19:17:38
Si les sources sont fiables, ca ferait d'ici 5 mois pour Lavaur (sans compter le délais de raco final)

Ce serait pas mal.
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: prisciou le 05 février 2021 à 15:34:11
Hier, le Président du Conseil départemental du Tarn a rencontré le PDG de SFR FTTH pour faire un bilan de l'année 2020:
19 NRO et 2 POP installés Source1 (https://twitter.com/PCAMEO/status/1357292899571036162)
Annonce du raccordement de 15 000 nouvelles prises d'ici la fin du trimestre et un total de 60 000 prises installées d'ici la fin de l'année 2021. Aucun détail pour le moment sur leur localisation.  Source2 (https://www.facebook.com/christophe.ramond.9/posts/3901290059927490)
Pour rappel, l'objectif initial était de 1400 prises en 2019, +37 000 en 2020, +60 000 en 2021 et +41 602 en 2022. Donc pour tenir cet engagement il faut qu'ils construisent 79102 prises en 2022...

Edit: le lien de la 2eme source ne s'affiche pas, c'est sur la page facebook de Christophe Ramond
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: toffer81 le 05 février 2021 à 15:42:25
On sait qu'ils vont raccorder 15 000 prises a la fin du premier trimestre 21. Mais pas combien de prise en 2020...
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: prisciou le 05 février 2021 à 16:22:41
La seule annonce qui avait été faite c'était pour les premières lignes du site pilote de Burlats et c'était 900 lignes. Si aucune autre annonce n'a été faite on peut supposer que ce sont les seules de l'année 2020.
Mais il est vrai que très peu d'informations circulent sur le contenu de cette réunion de bilan 2020 d'hier pour le moment.
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: fabtra31 le 05 février 2021 à 16:44:45
Les prises c'est une chose, mais le gros du boulot les premières années de deploiements c'est les etudes, la mise en place des NRO, mise en place de la collecte entre ces NRO.
Va falloir que les gens comprennent que tout ça c'est du travail derrière. Alors oui la finalité c'est l'installation d'un prise dans votre salon mais gardez à l'esprit tout ce que j'ai cité au dessus.
D'autant plus que SFR est connu pour aller vite dans ses déploiement (j'ai pas dis que c'etait bien fait, souvent, malheureusement, c'est un peu bâclé)...
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: prisciou le 20 mai 2021 à 14:48:04
Bonjour,
La carte d'éligibilité (http://tarnfibre.fr/test-deligibilite/) a été mis à jour! On peut enfin connaitre la date exacte d'éligibilité par logement.
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: Calaad le 20 mai 2021 à 15:00:49
Beaucoup de "EN COURS DE DEPLOIEMENT" qui ne donnent pas beaucoup d'infos quand meme...
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: thibault64 le 20 mai 2021 à 15:14:23
Bof.. pas terrible la carte d’éligibilité..

En outre, le site donne une info intéressante, pour l’instant les seuls opérateurs commerciaux sur le RIP sont Orange et SFR
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: prisciou le 20 mai 2021 à 15:18:37
Disons qu'il y a quelques chanceux (répartis sur une vingtaine de communes) qui ont une date et les autres qui malheureusement sont encore dans le flou même si on peut imaginer que les "EN COURS DE DEPLOIEMENT" seront éligibles d'ici la fin de l'année.
Edit: On passe d'images à une carte zoomable + test par adresses c'est déjà un progrès  :D
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: david3181 le 24 mai 2021 à 22:05:36
Je suis ce forum depuis quelques temps en espérant y trouver des informations sur le déploiement de la fibre.
Il n'y a pas beaucoup d'activité, un peu à l'image du déploiement lui même dans le Tarn  ;D
J'ai eu une lueur d'espoir avec cette nouvelle carte de déploiement en voyant ma commune en rose et quelques prises de celle-ci en orange. Mais en fait en fouillant un peu la carte et les différentes "couches" je vois que mon logement dépend d'un autre NRO qui n'est même pas encore installé et que normalement j'étais prévu pour une éligibilité fin 2020... Donc bon comme je le pensais et malgré les personnes me disant que le déploiement était dans les temps, ils sont bien à la ramasse.
Il serait bien qu'ils communiquent là dessus en ne pas attendre 2023 pour "assumer" qu'ils sont en retard... Je pense que le Covid va avoir très bon dos avec 2 moins de confinement entraînant 2 ans de retard
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: fabtra31 le 24 mai 2021 à 22:32:21
Je suis ce forum depuis quelques temps en espérant y trouver des informations sur le déploiement de la fibre.
Il n'y a pas beaucoup d'activité, un peu à l'image du déploiement lui même dans le Tarn  ;D
Plus on aura de personnes partageant les avancées dans leur zone et leurs expériences avec l'installation de la fibre plus on aura d'activité. Donc quelque part tu fais partis de cette non activité  ;) ;)
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: toffer81 le 25 mai 2021 à 13:04:39
Plus on aura de personnes partageant les avancées dans leur zone et leurs expériences avec l'installation de la fibre plus on aura d'activité. Donc quelque part tu fais partis de cette non activité  ;) ;)

Il faut pas exagérer quand même ^^ d'accord il ne participe peut être pas beaucoup... mais lorsque qu'il constate qu'il est prévu raccordé pour 2020... d'un coté on nous dit que ca va, de l'autre on se rend compte de retard réel. Dans l'absolu on l'attend depuis tellement longtemps, c'est pas si gênant que ca. Et la il peut se rendre compte que d'autres prévu pour plus tard vont être raccorder avant :D il y a de quoi rouméguer hahaha.

J'aimerai pouvoir en dire plus pour la commune qui me concerne, mais c'est le calme plat ^^ raccordable entre juin 20 et juin 21... je ne constate plus d'activité visible depuis quelques mois...
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: fabtra31 le 25 mai 2021 à 14:35:52
C'est pas grave de ne pas poster des trucs, juste faut pas venir raler que le forum est calme... Et sinon si vous avez des questions pour le raccordement de votre logement c'est avec plaisir que les autres membres ainsi que moi repondront à vos questions dans la partie "raccordement d'une maison à la fibre" ou immeuble dans l'autre cas de figure :)
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: toffer81 le 25 mai 2021 à 14:43:45
Ah pardon vu comme ca c'est sur :)

J'étais plutôt de râler que ca n'avance pas aussi vite sur le terrain que ce qu'on aimerai :D

Pour moi, il fallait supprimer le calendrier prévisionnel du déploiement des fin 2019. En gros jamais le faire ^^ ca n'avait pas commencé qu'ils étaient déjà en retard :D

Mais on aurait râlé par ce qu'il n'y avait pas de planif. prévisionnelle :D chiant hein? hahaha
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: fabtra31 le 25 mai 2021 à 15:02:45
Je veux pas te faire peur mais connaissant SFR... Les dates annoncées sont plus la pour faire saliver les actionnaire et les grand pontes du département.
C'est la même en haute-garonne fibre31 ne respecte pas vraiment le calendrier prévu par le syndicat HG numérique... Ils font un peu comme ca vient et ca fout en rogne parce que tu avais des zones qui avait deja eu une montée en débit ADSL qui se sont vus passer à la fibre dans es premiers, de quoi faire enrager n'importe qui avec une connexion moisie...
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: david3181 le 25 mai 2021 à 15:03:41
Plus on aura de personnes partageant les avancées dans leur zone et leurs expériences avec l'installation de la fibre plus on aura d'activité. Donc quelque part tu fais partis de cette non activité  ;) ;)
Je ne râle pas que le forum soit calme, c'est simplement un constat évident. Et il n'est pas anormal que ce soit calme dans le mesure où il n'y a pas d'avancé sur le terrain. C'est tout ce que je dis.
Par contre je râle clairement contre le foutage de gueule au niveau du déploiement réel par rapport au prévisionnel.
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: fabtra31 le 25 mai 2021 à 19:44:48
Par contre je râle clairement contre le foutage de gueule au niveau du déploiement réel par rapport au prévisionnel.

T'en fais pas on est deux...
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: toffer81 le 26 mai 2021 à 10:10:19
Peut être que d'ici fin 2021 les 19 000 prises prévues en 2020 seront raccordables... :D
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: fabtra31 le 26 mai 2021 à 12:21:02
Ca m'étonnerais mais bon... En Hte Garonne on en est a 28000 alors que l'objectif de la premiere année était de 18000... Ca rend fou
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: pietrusb le 26 mai 2021 à 16:04:18
Je suis ce forum depuis quelques temps en espérant y trouver des informations sur le déploiement de la fibre.
Il n'y a pas beaucoup d'activité, un peu à l'image du déploiement lui même dans le Tarn  ;D
J'ai eu une lueur d'espoir avec cette nouvelle carte de déploiement en voyant ma commune en rose et quelques prises de celle-ci en orange. Mais en fait en fouillant un peu la carte et les différentes "couches" je vois que mon logement dépend d'un autre NRO qui n'est même pas encore installé et que normalement j'étais prévu pour une éligibilité fin 2020... Donc bon comme je le pensais et malgré les personnes me disant que le déploiement était dans les temps, ils sont bien à la ramasse.
Il serait bien qu'ils communiquent là dessus en ne pas attendre 2023 pour "assumer" qu'ils sont en retard... Je pense que le Covid va avoir très bon dos avec 2 moins de confinement entraînant 2 ans de retard

Bonjour, comment peut-on voir sur quel NRO on va être raccordé ?
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: prisciou le 26 mai 2021 à 16:13:00
La carte avec les NRO est sur la 1ere page de ce topic.

Comme on parle de nombre de prises j'ai retrouvé un article de ladepeche (https://www.ladepeche.fr/2021/02/06/fibre-sfr-veut-tenir-lobjectif-doctobre-2022-malgre-la-crise-covid-9356781.php) du 6 février 2021 qui annonçait les nouveaux objectifs pour cette année:
Citer
À ce jour, 3 000 prises sont ouvertes à la commercialisation.
Au cours de ce premier trimestre, 15 000 nouvelles prises seront ajoutées. "D’ici à la fin de l’année, 60 000 prises sur les 138 000 à atteindre seront réalisées", poursuit Lionel Recorbet.
J'ai voulu vérifier en utilisant la carte d'éligibilité (https://sfr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=beae83d4d06c4503a1bc23b03ee4fe2a&home=true&zoom=true&previewImage=false&scale=true&search=true&searchextent=true&details=true&legend=true&active_panel=details&basemap_gallery=true&disable_scroll=false&theme=light) qui contient un tableur type excel. Résultat au 19/05/21 (date de dernière mise à jour):
15 733 logements avec EtatImmeub = DÉPLOYÉ
62 146 logements présents dans la base de donnée

Même en ajoutant les 3 mois d'attente avant commercialisation (nouveaux NRO), on atteint pas le nombre promis (manque environ 2250 prises) sur le 1er trimestre.
Par contre on a bien les 60 000 logements promis pour fin 2021 dans la base de données. A voir maintenant si ils arrivent à tenir les délais...
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: david3181 le 26 mai 2021 à 20:35:51
Bonjour, comment peut-on voir sur quel NRO on va être raccordé ?
Tu vas sur la nouvelle carte d'éligibilité du site Tarn fibre.
Puis dans les couches, tu coches NRO, tu décoches les autres pour plus de lisibilité. Après en cliquant sur les NRO tu as une petite fenêtre qui s'ouvre et en faisant défilé tu as la zone couverte par ce NRO qui se met en couleur.
Je pense qu'il faut être sur un ordinateur et pas sur mobile pour le faire facilement
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: pietrusb le 27 mai 2021 à 19:31:52
Bonjour, comment peut-on voir sur quel NRO on va être raccordé ?
Tu vas sur la nouvelle carte d'éligibilité du site Tarn fibre.
Puis dans les couches, tu coches NRO, tu décoches les autres pour plus de lisibilité. Après en cliquant sur les NRO tu as une petite fenêtre qui s'ouvre et en faisant défilé tu as la zone couverte par ce NRO qui se met en couleur.
Je pense qu'il faut être sur un ordinateur et pas sur mobile pour le faire facilement
Merci,
mais à par la limite communale, je ne vois rien d'autre sur les NRO.
En ne zoomant pas trop sur la carte on peut voir plus d'infos sur le NRO et sa zone de couverture.
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: david3181 le 16 juillet 2021 à 11:07:46
Vu aujourd'hui sur le mag du centre Tarn.
Le discours change clairement et on passe de "la fibre pour tous" à "une large partie des logements"...
Une honte !
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: david3181 le 27 septembre 2021 à 15:52:00
Bonjour à tous,

J'avais appelé ma mairie pour un dossier de déclaration de travaux il y a deux semaines. Celle-ci m'avait indiqué que le NRO de Roumégoux (dont je vais dépendre...) devait être mis en place le jeudi 23 septembre 2021.
N'ayant rien vu passer sur les réseaux sociaux j'ai demandé à la mairie et elle m'a confirmé que le NRO à bien été installé.

Par contre la bonne blague sur le déploiement. Donc selon les info de la mairie, le déploiement des prises de ce NRO seront terminées au plus tard fin de 2ème semestre 2022... Donc  en clair fin 2022. Soit la date toujours prévue pour la fin du déploiement de l'ensemble du réseau Tarn fibre...
Je précise que dans mon village il y a déjà le SRO de posé et que des fibres arrivent dans le regard devant celui-ci et que je serai peut être raccordé bien plus tôt.

Ce qui est inquiétant ce sont pour les zones où il n'y a encore rien et que tout le monde continu de donner une date de fin de déploiement pour 2022 alors qu'il y a facilement 1 an et demi voire 2 ans de retard.
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: toffer81 le 29 septembre 2021 à 11:36:31
Il y a eu beaucoup de retard, mais au final il ne devrait pas être aussi catastrophique.

C'est sur que ca fait râler. Il me tarde cette fibre comme beaucoup d'entre nous. Mais quand on voit maintenant la vitesse a laquelle ils déploient, ca va plutôt vite. Le retard ne sera pas comblé. Mais a mon avis ne s'aggravera pas forcement non plus.

Il faut espérer qu'ils ne mettent pas aux chômage les équipes qui ont fini une zone, au lieu de les déployer sur une autre :D
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: gepedo81 le 05 octobre 2021 à 17:58:30
tiens pour te rassurer à ROUMEGOUX :
infos (https://twitter.com/bongiovanni_n/status/1441064317231661067/photo/1)
Après, la logique de leur déploiement... ?
Je suis sur Salvagnac, NRO posé en Mai2021, SRO cablé, PBO dans le village et sur les poteaux, mais toujours non éligible, en 2022 dixit la mairie!
en tous cas les endroits où il n'y avait pas de poteaux mais de l'enterré à même le sol, ce sera encore plus long...
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: fabtra31 le 06 octobre 2021 à 09:44:01
"De l'entérré, à meme le sol" -> très beau pléonasme.
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: toffer81 le 06 octobre 2021 à 10:53:04
"De l'entérré, à meme le sol" -> très beau pléonasme.

 ;D
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: david3181 le 06 octobre 2021 à 11:07:33
tiens pour te rassurer à ROUMEGOUX :
infos (https://twitter.com/bongiovanni_n/status/1441064317231661067/photo/1)
Après, la logique de leur déploiement... ?
Je suis sur Salvagnac, NRO posé en Mai2021, SRO cablé, PBO dans le village et sur les poteaux, mais toujours non éligible, en 2022 dixit la mairie!
en tous cas les endroits où il n'y avait pas de poteaux mais de l'enterré à même le sol, ce sera encore plus long...

Merci pour le lien. Je l'avais raté en effet.

J'ai justement un peu peur de ce que tu décris, infrastructures prêtes mais pas de déploiement... Sans doute pour respecter le "nouveau" planning sur leur carte officielle !? Ou alors le NRO qui n'est pas raccordé ??
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: olicot le 13 octobre 2021 à 18:57:41
Bonjour,
Christophe Ramond, le président du département, envoie un carton jaune à SFR pour non respect des engagements...


Article dans la Dépeche :

https://www.ladepeche.fr/2021/10/13/christophe-ramond-interpelle-sfr-pour-non-respect-du-contrat-sur-la-fibre-9847791.php (https://www.ladepeche.fr/2021/10/13/christophe-ramond-interpelle-sfr-pour-non-respect-du-contrat-sur-la-fibre-9847791.php)


Alors que, si je me souviens bien , il y a quelques mois, tout le monde se félicitait que tout avancait comme prévu ?
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: toffer81 le 14 octobre 2021 à 09:22:59
On peut dire qu'il fait pas semblant :D
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: david3181 le 18 octobre 2021 à 16:16:20
Bonjour,
Christophe Ramond, le président du département, envoie un carton jaune à SFR pour non respect des engagements...


Article dans la Dépeche :

https://www.ladepeche.fr/2021/10/13/christophe-ramond-interpelle-sfr-pour-non-respect-du-contrat-sur-la-fibre-9847791.php (https://www.ladepeche.fr/2021/10/13/christophe-ramond-interpelle-sfr-pour-non-respect-du-contrat-sur-la-fibre-9847791.php)


Alors que, si je me souviens bien , il y a quelques mois, tout le monde se félicitait que tout avancait comme prévu ?

Merci pour cet article édifiant !!

A mon avis encore une belle mascarade politique. Il y a quelques mois c'est la même personne qui disait que tout allé bien et que ça suivait son cours... Maintenant il fait semblant de découvrir le situation (mensonge...) ou pire, il la découvre vraiment (incompétence...). Le tout bizarrement devant les journaliste pour que son action soit bien relayée auprès des électeurs. Le spectacle achevé ils sont sans doute allé manger ensemble aux frais des contribuables en rigolant bien...

Vous verrez que dans quelques semaines, le délai sera renégocié et en expliquant que c'est le mieux pour les Tarnais d'avoir tous la fibre d'ici à fin 2024 car sinon en lançant une procédure les délai serait encore plus long... ou un grosse connerie dans le genre...

Mais bon les pénalités économisées par SFR ne seront pas perdues pour tous le monde.

"Il faut que SFR nous propose un calendrier acceptable" : c'est pour moi la phrase la plus importante

Bref, étant dans une zone prévu pour 2020 et ayant le gros des équipements déjà installés, j'espère qu'ils vont maintenir un minimum de pression pour éviter un relâchement complet et avoir la fibre dans 3 ans.
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: pietrusb le 20 octobre 2021 à 16:17:28
Bonjour,
le déploiement de la fibre ver les PBO a été fait depuis un bon moment dans beaucoup de secteurs,
le cablage du NRO ne demande pas autant de travail, c'est QUOI qui bloque alors ???
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: fabtra31 le 20 octobre 2021 à 17:30:36
Bonjour,
le déploiement de la fibre ver les PBO a été fait depuis un bon moment dans beaucoup de secteurs,
le cablage du NRO ne demande pas autant de travail, c'est QUOI qui bloque alors ???

La gestion du SI pour determiner l'eligibilité x) (probablement)
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: toffer81 le 21 octobre 2021 à 08:40:42
Bonjour,
le déploiement de la fibre ver les PBO a été fait depuis un bon moment dans beaucoup de secteurs,
le cablage du NRO ne demande pas autant de travail, c'est QUOI qui bloque alors ???

Ce n'est pas par ce que le PBO est en place qu'il est raccordé a la fibre, que cette fibre est raccordé a l'armoire de rue (ou autre pmz) que cette armoire de rue rejoint NRO ou SRA ou que sais-je encore...

Il y a tout un tas de blocage possible qui retarde l'acces a cette techno... Sans oublier les anti-tout qui peuvent empêcher les fibres aeriennes de passer devant chez eux :D et les 4 mois de "télétravail covid qui n'a pas touché le secteur de la pose de fibre qui se transforme en deux ans de retards par ce que cette excuse est quand même super pratique"

Aaaaah ca fait du bien! je vais finir mon café tranquilou. bonne journée :)
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: pietrusb le 21 octobre 2021 à 12:42:55
Eux (photo) au moins, ils ont fait leur boulot.
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: fabtra31 le 21 octobre 2021 à 12:53:23
Date de prise de la photo ??
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: thibault64 le 21 octobre 2021 à 12:57:27
Date de prise de la photo ??
Le 8 janvier 2021 à 12h31 à l’aide d’un Nikon D4S selon les métadonnées de la photo :D
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: fabtra31 le 21 octobre 2021 à 13:17:52
Bien joué les Exifs ! Et du coup ils Travaillaient bien, et je précise au passé ahah (j'imagine qu'ils doivent toujours se tuer à la tache hein)
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: david3181 le 26 décembre 2021 à 15:19:20
Grosse mise à jour de la carte de déploiement sur Tarn fibre.
Vers chez moi ça passe à "en cours de déploiement" mais mon domicile n'est malheureusement pas dans les points référencés pour le moment 😭
Cela dit les points verts ne sont pas si nombreux que ça encore... Ils sont vraiment dans les choux à mon avis
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: pietrusb le 26 décembre 2021 à 19:35:48
Grosse mise à jour de la carte de déploiement sur Tarn fibre.
Vers chez moi ça passe à "en cours de déploiement" mais mon domicile n'est malheureusement pas dans les points référencés pour le moment 😭
Cela dit les points verts ne sont pas si nombreux que ça encore... Ils sont vraiment dans les choux à mon avis
Les NRO ont disparu ou c'est moi qui ne les voit pas ?
RAS pour mon secteur (NRO de Villeneuve sur Vère) sur cette nouvelle carte.
D'après cette dernière carte il reste en effet beaucoup à faire en 1 an...
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: david3181 le 11 janvier 2022 à 09:22:22
La nouvelle carte semble en effet réduire les informations disponibles. Plus de NRO et plus possible d'afficher le calendrier initial de déploiement...
Volontaire pour limiter l'accès et la grogne ou juste une simplification, difficile à dire.

En effet il reste beaucoup à faire, surtout que à part faire apparaitre de nouvelles zones en rose ("en cours de déploiement") et de nouveaux points oranges, il n'y a pas grand chose qui passe en vert et donc pas grand chose de vraiment actif.

Je n'ai pas trouvé d'info (et je ne vais pas m'amuser à compter sur la carte) mais je ne suis pas sur que le nombre de prises actives actuellement soit au niveau de ce qui était prévu pour fin 2020.
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: toffer81 le 11 janvier 2022 à 13:14:30
Pourquoi maintenir l'information d'un calendrier alors qu'on sait déjà qu'ils sont en retard. Il était grand temps qu'ils suppriment toutes informations de date, synonyme de faux espoir. Qui alimente la grogne.

Concernant les prises raccordables (= personnes qui peuvent souscrire un abonnement) Ils doivent être pas loin ou a peine dépassé ce qu'ils devaient faire en fin 2019 :D alors 2020 + 2021 en plus... (j'exagère énormément je sais :)) Bien qu'il y ai une grosse accélération du déploiement. Les jalons ne seront pas respectés, peut importe la soufflante du Mr. Politique plus haut! l'industriel privé (SFR) est le seul a décider de son calendrier. Vu le pourcentage d'apport financier dans le total. A l'inverse, si le département avait décidé de payer l'intégralité du déploiement, la mayo serait différente!
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: thibault64 le 11 janvier 2022 à 13:32:25
Il existe aussi le test d’éligibilité de XP Fibre (anciennement SFR FTTH), qui permet de tester une éligibilité à l’adresse ou à la carte : http://www.xpfibre.com/testez-votre-eligibilite
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: david3181 le 11 janvier 2022 à 13:42:27
@toffer81 l'information importante sur ce calendrier de déploiement n'était plus tant la date prévisionnelle mais plus de voir "l'ordre" de déploiement des différentes zones, car même cela n'a pas été respecté en plus des dates initialement prévues bien sûr.

@thibault64 la carte que tu donne en lien est identique à celle de tarnfibre.fr il me semble. Pas d'info nouvelle dessus malheureusement.
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: vida18 le 18 janvier 2022 à 15:32:52
Une course contre la montre pour déployer la fibre optique dans le Tarn (https://www.ladepeche.fr/2022/01/18/une-course-contre-la-montre-pour-deployer-la-fibre-optique-10053426.php)
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: david3181 le 18 janvier 2022 à 21:09:49
Merci pour le lien de l'article, mais je ne suis malheureusement pas abonné donc impossible de voir le contenu.
Si quelqu'un a la possibilité de partager ou résumer le contenu... Merci
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: david3181 le 20 janvier 2022 à 08:41:30
Bon j'ai finalement réussi à accéder à l'article. Pas grand chose de neuf et même des chiffres erronés et non vérifiés... Il est beau le journalisme actuel.
Bref, ils sont à peine au dessus du nombre de prises prévues pour fin 2020 et à la moitié du nombre prévu pour fin 2021...
Donc ça confirme simplement ce que tout le monde savait déjà sauf les décideurs politiques.
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: toffer81 le 20 janvier 2022 à 13:23:33
Bon j'ai finalement réussi à accéder à l'article. Pas grand chose de neuf et même des chiffres erronés et non vérifiés... Il est beau le journalisme actuel.
Bref, ils sont à peine au dessus du nombre de prises prévues pour fin 2020 et à la moitié du nombre prévu pour fin 2021...
Donc ça confirme simplement ce que tout le monde savait déjà sauf les décideurs politiques.

En même temps, quand on parle de Journalisme... et LA DEPECHE... il faut pas deconner quand même ^^
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: vida18 le 17 juin 2022 à 11:25:24
Les offres fibre de Free débarquent progressivement sur un nouveau RIP (https://www.universfreebox.com/article/528123/les-offres-fibre-de-free-debarquent-progressivement-sur-un-nouveau-rip)
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: vida18 le 24 juin 2022 à 09:03:43
Fibre optique : les travaux seront terminés fin 2023

(https://images.ladepeche.fr/api/v1/images/view/62b52c75fbc5c0278d7fa40c/large/image.jpg?v=1)
Christophe Ramond en visite à Brassac, nouvellement fibrée.

En avril 2019, le Département du Tarn et XpFibre ont signé une Délégation de service public. L’objectif est de déployer 138 000 prises sur 281 communes d’ici fin 2022. L’investissement total sur les 25 ans de la durée de la concession est de 271 millions d’euros, 243 millions seront portés par XpFibre et 28 millions d’euros correspondent à des participations publiques.

A ce jour, ce sont plus de 62 000 logements et locaux professionnels tarnais qui sont d’ores et déjà éligibles à une offre très haut débit dans 123 communes Les habitants et professionnels de ces communes peuvent donc souscrire un abonnement en fibre optique auprès de l’opérateur de leur choix.

Brassac, une nouvelle commune fibrée

Ce sont aujourd’hui près de 700 logements et locaux professionnels qui sont éligibles depuis le 3 juin à la fibre optique à Brassac. Ainsi, plus d’un Brassagais sur deux pourra dans les prochaines semaines, s’adresser aux opérateurs commerciaux pour bénéficier du très haut débit.

Le déploiement se poursuit

Les équipes de XpFibre poursuivent les travaux de déploiement. Elles sont toutefois confrontées à devoir créer plus massivement de nouvelles infrastructures pour remédier à la présence historique de câbles en pleine terre. En outre, la crise sanitaire et ses périodes de confinement ont impacté le plan de marche initial, avec la nécessité de présenter un nouveau calendrier de déploiement. Une année supplémentaire sera nécessaire à XP Fibre pour le déploiement du réseau FTTH du Tarn, la finalisation du déploiement est située à fin 2023.

Source : La Dépêche du midi (https://www.ladepeche.fr/2022/06/24/fibre-optique-les-travaux-seront-termines-fin-2023-10393240.php)
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: david3181 le 24 juin 2022 à 14:08:18
Merci pour le partage de l'article.
Donc il sont à peine à un peu plus de la moitié de prises déployées.
J'ai peur que la fin pour 2023 soit elle aussi repoussée... Mais bon on peu toujours rêver...
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: poddestroy le 24 juin 2022 à 14:14:30
Merci pour le partage de l'article.
Donc il sont à peine à un peu plus de la moitié de prises déployées.
J'ai peur que la fin pour 2023 soit elle aussi repoussée... Mais bon on peu toujours rêver...

La moitié des prises (surement les plus faciles) en 3 ans, en effet tu peux douter fortement que tout soit fini en 1 an 1/2 :)
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: fabtra31 le 24 juin 2022 à 15:25:42
Deja quand ils avaient annoncé en Hte Garonne que tout le departement en zone RIP serait fibré en 2022 (en commancant en 2018) on avait fortement douté de la faisabilité (au final c'est dans la grande majorité pari tenu) mais alors tout fibré en 2 ans pour le tarn = juste impensable et impossible. Donc les charlatans de SFR vont devoir dire au département : ah ben c'est 2 ans de plus que le calendrier impossible qui a servi a vous apater pour nous prendre pour la delegation de service public...
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: david3181 le 24 juin 2022 à 16:56:42
C'était 3 ans et pas 2 ans pour le Tarn...
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: fabtra31 le 25 juin 2022 à 16:45:04
C'est la meme, comment veux tu finir en 3 ans alors que il ya quasiment tout à faire ?
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: david3181 le 25 juin 2022 à 19:18:18
Cela n'a rien à voir avec la rectification que j'ai fait sur tes chiffres.
Après sur ce que tu évoques là, je dirais simplement que c'est tout à fait faisable en étudiant bien la situation et en mettant les moyens nécessaires...
J'espère juste que le département va bien faire appliquer les pénalités de retard prévus dans le contrat car la situation de ce qui était à faire n'a pas bougée donc l'excuse est clairement du foutage de gueule
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: vida18 le 03 juillet 2022 à 09:41:43
Retard dans l’installation de la fibre dans le Tarn : pénalités en vue pour SFR

Comme dans de nombreux départements d’Occitanie l’installation de la fibre prend du retard. Le chantier devait être terminé fin 2022, se sera finalement fin 2023. Les élus envisagent des dédommagements mais surtout demandent un vrai nouveau calendrier.

(https://cdn.radiofrance.fr/s3/cruiser-production/2022/07/2da59df9-ffd7-4700-8541-5141a01b8882/870x489_196429-roexgru9jk-whr.webp)
Une armoire fibre optique (image d'illustration). © Radio France - Alexandre Chassignon

En juin 2019, le département du Tarn lançait une promesse. Dans trois ans, soit en juin 2022, tout le département serait fibré. Tous les foyers tarnais, même les plus reculés, auraient accès à internet à très haut débit grâce à la fibre optique. Mais les trois ans sont passés. Et la promesse n’est pas tenue loin de là. Les arguments sont nombreux de la part de l’opérateur : manque de personnels, manque de matériaux, crise du covid, ect... (https://www.francebleu.fr/infos/societe/fibre-optique-un-deploiement-a-marche-forcee-et-non-sans-heurts-dans-les-zones-rurales-1651166975) Surtout, on est très loin d’avoir un calendrier cohérent pour ce chantier porté par l’entreprise SFR.

Citer
On ne pas nous expliquer que notre géographie est compliqué. Tout le monde le savait en 2019.

Alors le département promet que son contrat avec l’opérateur va lui permettre d’obtenir des dédommagements insiste Christophe Hérin, le conseiller départemental en charge du dossier. "On ne pas nous expliquer que notre géographie est compliqué. Tout le monde le savait en 2019. Notre territoire reste le même. Il est magnifique avec de veaux paysages mais un peu compliqué pour pourvoir implanter des infrastructures qui supportent l’arrivée de la fibre chez tous les tarnais." Et le département n’a forcé personne insiste l’élu. "Passer de 2031 en terme de déploiement à 2025, ça nous allait. On ne les a pas obligés, mais ils se sont challengés pour 2022. Mais on savait que se serait compliqué. Et on va garder cet avantage là. On fait jouer des pénalités et on va renégocier pour pouvoir un permettre un déploiement qui va prendre quelques mois ou même un an de plus."

Aucune information réelle et précise

Jean-Luc Alibert est le chef de file de l’opposition de droite au conseil départemental du Tarn. Et il explique : l’ambition affichée de SFR était intenable, et on a fait semblant de le croire dit-il. "Ce n’était pas jouable. Et maintenant on nous donne une nouvelle date 2023 sans aucune information réelle et précise. Il faut réaliser quand trois ans on voulait installer une infrastructure totalement neuve partout dans le département, quand on a mis près de 70 ans à le faire pour le téléphone. Techniquement, on savait qu’on aurait des points de blocages. Et ils arrivent maintenant. On veut juste une vraie visibilité sur le calendrier."

Dans le Tarn, l’opérateur doit déployer 450.000 km de câbles sur le département pour pouvoir connecter 138 .000 foyers". Environ la moitié du chantier a été réalisé. La nouvelle dead-line a été fixée à la fin 2023, mais pour le moment, SFR ne semble pas avoir apporté de garantie sur cette date.

Source : France Bleu Occitanie (https://www.francebleu.fr/infos/societe/retard-dans-l-installation-de-la-fibre-dans-le-tarn-penalites-en-vue-pour-sfr-1656693763), écrit le 3 juillet 2022 par Sandrine Morin.
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: Pelic74 le 05 juillet 2022 à 11:44:33
Bonjour, pour information, une pétition vient d'être lancée suite à l'annonce du nouveau calendrier

https://www.change.org/p/christophe-ramond-pour-que-tarn-fibre-respecte-son-planning-de-d%C3%A9ploiement?recruiter=90259351&recruited_by_id=bcb8759f-a3f2-4997-a78a-dd2ece9c71d6&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: erikd81 le 06 juillet 2022 à 07:02:36
fait!!!
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: vida18 le 16 novembre 2022 à 17:33:53
Pénalités, retards, malfaçons : Pourquoi SFR risque de perdre son contrat de fibre optique dans le Tarn (https://www.ladepeche.fr/2022/11/16/penalites-retards-malfacons-pourquoi-sfr-risque-de-perdre-son-contrat-de-fibre-optique-dans-le-tarn-10807057.php)
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: david3181 le 16 novembre 2022 à 17:36:46
Pénalités, retards, malfaçons : Pourquoi SFR risque de perdre son contrat de fibre optique dans le Tarn (https://www.ladepeche.fr/2022/11/16/penalites-retards-malfacons-pourquoi-sfr-risque-de-perdre-son-contrat-de-fibre-optique-dans-le-tarn-10807057.php)

Mince dommage impossible de lire car réservé aux abonnés
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: gepedo81 le 16 novembre 2022 à 19:37:29
un autre CR  là:
https://www.lejournaldici.com/actualite/a-la-une/fibre-optique-se-sent-trahis


Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: thibault64 le 16 novembre 2022 à 19:53:52
Christophe Ramond, président du Conseil départemental à quand même sorti « C’est un jour historique pour le Tarn » lors de la signature du contrat. Personnellement, à l'annonce de la nouvelle, je me suis plutôt dit « C’est un jour tragique pour le Tarn, déjà que par le passé avec E-Téra cela n'avait pas été très glorieux, alors SFR.. »

Quant au déploiement en 4 ans, je n'y crois pas un seul instant ! Cela risque très probablement de finir comme avec la Métropole européenne de Lille (MEL), où Orange (ou autre) arrivera en sauveur.

Tiens tiens.. J'avais eu du nez il y a 3 ans et demi.. ::)

On verra dans les mois à venir à quel point j'avais vu juste ou pas..
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: david3181 le 16 novembre 2022 à 20:27:42
un autre CR  là:
https://www.lejournaldici.com/actualite/a-la-une/fibre-optique-se-sent-trahis

Merci pour le lien.

Encore du beau cinéma de la part des politiques... C'est bien le même qui expliquait il y a quelques mois que les délais seraient tenus alors que les chiffres des prises étaient dans les choux et que tout le monde savait qu'il y avait un retard énorme. C'est vraiment pathétique.
J'imagine que c'est du bluf l'histoire d'enlever la délégation à sfr mais dans tous les cas je ne vois pas en quoi ça arrangerait les choses et qui voudrait récupérer la suite de ce chantier de M...de
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: vida18 le 17 novembre 2022 à 08:57:09
Merci pour le lien.

Encore du beau cinéma de la part des politiques... C'est bien le même qui expliquait il y a quelques mois que les délais seraient tenus alors que les chiffres des prises étaient dans les choux et que tout le monde savait qu'il y avait un retard énorme. C'est vraiment pathétique.
J'imagine que c'est du bluf l'histoire d'enlever la délégation à sfr mais dans tous les cas je ne vois pas en quoi ça arrangerait les choses et qui voudrait récupérer la suite de ce chantier de M...de

Il n'y a que trois solutions :
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: alain_p le 19 novembre 2022 à 19:17:52
La conclusion de l'article cité par vida18, de la Dépêche du Midi, avec des précisions instructives :

Citer
Pénalités, retards, malfaçons : pourquoi SFR risque de perdre son contrat de fibre optique dans le Tarn

Guillaume Kempf - Publié le 16/11/2022 à 17:24 , mis à jour à 17:57

...
Carton jaune

De nombreuses malfaçons remontent également du terrain. Dans certaines zones, Tarn Fibre se grefferait sur des installations d'Orange ou d'Enedis sans autorisation, tirerait des lignes aériennes là où il est censé les enterrer, installerait des boîtiers en bout de rue plutôt que de raccorder chaque domicile. "Pour chaque manquement, nous envoyons des courriers recommandés, mais il ne se passe rien. Ils ne tiennent pas compte de nos remarques", souligne Christophe Hérin, conseiller départemental délégué au numérique.

L'inquiétude n'est pas seulement technique, elle est également financière. Il faut que le réseau soit aux normes pour que l'Etat puisse verser sa contribution financière, qui s'élève à 16 millions d'euros. En octobre 2021, le Département avait déjà adressé un "carton jaune" à SFR sur l'ensemble de ses manquements. Un an après, le carton a viré au orange écarlate.

En dépit des 18 millions d'euros de pénalités financières qu'elle a infligés à son délégataire, la collectivité juge que le rythme de déploiement n'est toujours pas assez rapide avec seulement 3000 nouveaux foyers raccordés chaque mois. La moitié de ce qui serait nécessaire.

"On ne lâchera rien", met en garde Christophe Ramond, qui a demandé à ses services de rédiger un courrier de mise en demeure. "Nous sommes à un tournant, poursuit le président du conseil départemental. Nous gardons la main tendue, mais nous exigeons une réponse claire et ferme". La balle est désormais dans le camp de SFR qui n'a plus que 6 mois pour réagir. Sous peine de voir son contrat résilié.

Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: david3181 le 20 novembre 2022 à 18:06:03
Ce qui est le plus inquiétant là dedans c'est le délai de 6 mois pour donner un nouveau calendrier alors que officiellement le chantier doit être fini dans 1 an...
Donc il savent déjà que c'est mort pour la nouvelle date de fin.
Je ne peu vraiment plus supporter ces politiques de m..de
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: tdamienjd le 21 novembre 2022 à 10:29:11
Il n'y a que trois solutions :
  • attendre qui à faire des pénalités
  • dénoncer la DSP et en faire une nouvelle en affermage comme la Manche (qui a dénoncé aussi sa DSP avec SFR)
  • Dénoncer la DSP, vendre le réseau et AMEL (comme la Savoie avec Axione)

Et il n'y a aucune bonne solution.
Dénoncer la DSP pour une alternative (nouvelle DSP ou vente) prendra encore plus de temps que d'attendre que XPfibre/altice termine le déploiement en cours...
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: pietrusb le 21 novembre 2022 à 16:37:04
Ce qui est le plus inquiétant là dedans c'est le délai de 6 mois pour donner un nouveau calendrier alors que officiellement le chantier doit être fini dans 1 an...
Donc il savent déjà que c'est mort pour la nouvelle date de fin.
Je ne peu vraiment plus supporter ces politiques de m..de
Ce n'est pas les politiques qui tirent les cables et installent les prises...
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: david3181 le 22 novembre 2022 à 16:45:43
En effet ça se saurait si les politiques faisaient quelque chose de concret sur le terrain.
Mais cela n'enlève rien au fait qu'ils ont établi le cahier des charges de l'appel d'offre et fait le choix de donner la délégation de service public à SFR. Ils ont également fait le choix de faire semblant de ne pas voir les retards durant les 2 premières années ou pire de ne même pas suivre l'avancée des travaux.
Donc oui les politiques de posent pas eux même la fibre, ils ne font rien eux même dans l'ensemble des domaines en fait (tu as déjà vu un politique construire lui même une école, entretenir une route... Etc). Non. Mais cela n'enlève rien au fait qu'ils soient responsables.
Je t'invite à regarder le dernier magasine du département avec le mot du président qui explique que la fibre en 2023 c'est quand même déjà bien et que ce sera plus top que dans d'autres départements au final. Donc encore un bon point auto attribué juste avant de faire des gesticulations dans la presse pour faire écran de fumer et cacher sa propre responsabilité.
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: pietrusb le 22 novembre 2022 à 19:38:19
En effet ça se saurait si les politiques faisaient quelque chose de concret sur le terrain.
Mais cela n'enlève rien au fait qu'ils ont établi le cahier des charges de l'appel d'offre et fait le choix de donner la délégation de service public à SFR. Ils ont également fait le choix de faire semblant de ne pas voir les retards durant les 2 premières années ou pire de ne même pas suivre l'avancée des travaux.
Donc oui les politiques de posent pas eux même la fibre, ils ne font rien eux même dans l'ensemble des domaines en fait (tu as déjà vu un politique construire lui même une école, entretenir une route... Etc). Non. Mais cela n'enlève rien au fait qu'ils soient responsables.
Je t'invite à regarder le dernier magasine du département avec le mot du président qui explique que la fibre en 2023 c'est quand même déjà bien et que ce sera plus top que dans d'autres départements au final. Donc encore un bon point auto attribué juste avant de faire des gesticulations dans la presse pour faire écran de fumer et cacher sa propre responsabilité.
Responsables mais pas coupables  :)
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: SoLogic le 23 novembre 2022 à 15:25:15
Pour Info : SFR a remis (en Octobre 2022) à l'Arcep, le régulateur des télécoms, un « plan de reprise » pour mettre ses réseaux de fibre optique aux normes.
SFR espère ainsi convaincre le régulateur de clore l'enquête dont il fait l'objet depuis un an (voir https://lafibre.info/isere/rip-isere-thd-les-premiers-abonnes-raccordes-en-2017/msg906301/?PHPSESSID=99h3nuhkfnm7vqjgogpnnq80c1#msg906301). Source : https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/fibre-optique-sfr-sengage-a-remettre-de-lordre-dans-ses-reseaux-1871457.
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: david3181 le 29 novembre 2022 à 09:46:07
Bonjour à tous,
Arrivant à bout de patience et voyant que finalement les choses n'avancent pas sur la fibre, j'ai décidé de tenter l'aventure Starlink afin d'avoir un internet "convenable".
Cela ne fait que quelques jours mais je dois dire que je ne regrette pas. Je suis passé de 5 Mbps à plus de 200 Mbps en téléchargement et environ 15 Mbps en envoi.
C'est moins performant qu'une bonne fibre stable et bien installée mais en attendant que ça arrive c'est vraiment très bien.
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: pietrusb le 07 décembre 2022 à 17:32:32
Agglo de Brive, le chantier, confié à Orange en 2010, aurait dû être achevé fin 2020:
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/12/07/fibre-optique-brive-mene-la-charge-des-collectivites-locales-contre-orange_6153350_3234.html (https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/12/07/fibre-optique-brive-mene-la-charge-des-collectivites-locales-contre-orange_6153350_3234.html)
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: pereznicoo le 20 décembre 2022 à 11:25:00
Petite question : est ce que vous savez si le réseau déployer par SFR permet d'avoir des débits supérieurs à 1 Gbs ?
Par exemple free et sfr propose du 8 Gbs ?
Merci
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: toffer81 le 20 décembre 2022 à 11:40:40
Petite question : est ce que vous savez si le réseau déployer par SFR permet d'avoir des débits supérieurs à 1 Gbs ?
Par exemple free et sfr propose du 8 Gbs ?
Merci

SFR propose du 8 gbs a certains endroits. Ca m'étonnerai que dans le Tarn ce soit le cas. Cette infos est dispo pendant le test d'éligibilité.

Le gros forfait Orange propose du 2.5 gbs d'office (et réel) pas comme chez free ou leur faux 10 gbs de debit n'est dispo qu'en journée, seul sur la ligne et le vent dans le dos :D
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: thibault64 le 20 décembre 2022 à 12:27:42
Petite question : est ce que vous savez si le réseau déployer par SFR permet d'avoir des débits supérieurs à 1 Gbs ?
Par exemple free et sfr propose du 8 Gbs ?
Merci
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: pietrusb le 20 décembre 2022 à 13:32:56
SFR propose du 8 gbs a certains endroits. Ca m'étonnerai que dans le Tarn ce soit le cas. Cette infos est dispo pendant le test d'éligibilité.

Le gros forfait Orange propose du 2.5 gbs d'office (et réel) pas comme chez free ou leur faux 10 gbs de debit n'est dispo qu'en journée, seul sur la ligne et le vent dans le dos :D

Les ports des box sont limités à 1 Gb.
La box pop de free a un port à 2,5 Gb, donc avec une carte réseau équivalente ça va débiter.
Pour la Delta, je ne sais pas.
Pour le 8 Gb de SFR, il faut tester son éligibilité.
Je suis sur le NRO de Villeneuve sur Vère et éligible au 8 Gb.
Pour un particulier, est-ce vraiment utile ???
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: pereznicoo le 20 décembre 2022 à 14:03:14

Les ports des box sont limités à 1 Gb.
La box pop de free a un port à 2,5 Gb, donc avec une carte réseau équivalente ça va débiter.
Pour la Delta, je ne sais pas.
Pour le 8 Gb de SFR, il faut tester son éligibilité.
Je suis sur le NRO de Villeneuve sur Vère et éligible au 8 Gb.
Pour un particulier, est-ce vraiment utile ???

En effet peu d'utilité pour un particulier.
J'ai posé la question par curiosité, c'est apparemment un réseau PON qui a priori ne sera pas capable de faire plus que du Giga.
Après vu que je ne suis pas sur, je posais la question.
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: david3181 le 20 décembre 2022 à 14:09:41
Je suis d'accord avec vous sur l'inutilité du 8gb pour les particuliers.
Déjà qu'ils se concentrent sur une disponibilité à 1gb pour l'ensemble des tarnais avec une fiabilité au rendez-vous et je pense qu'il y aura déjà pas mal de gens contents
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: fabtra31 le 20 décembre 2022 à 15:00:55

En effet peu d'utilité pour un particulier.
J'ai posé la question par curiosité, c'est apparemment un réseau PON qui a priori ne sera pas capable de faire plus que du Giga.
Après vu que je ne suis pas sur, je posais la question.

Le PON est une Architecture. Apres on y fais passer ce qu'on veut. Du GPON comme Orange qui sort du 2.5G down et 1.25G up sur l'arbre. Free fait du 10G-EPON basé sur de l'Ethernet à 10G Down et 1.25G Up sur l'arbre. Puis tu as le XGS-PON, le nouveau standard sur les réseaux PON, déployé très récemment par SFR capable de 10G Symétriquement sur l'arbre.

Sur l'arbre veut dire que avant que la fibre soit splitter en 1:32, 1:64 ou 1:128, cette fibre est capable de fournir ce débit. Apres il est mutualisé avec tous les clients connectés sur celle-ci.

Pas d'inquiétude ca ne sature que très peu car il est très rare que tout le monde consomme énormément en meme temps.
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: pereznicoo le 20 décembre 2022 à 15:04:05
Le PON est une Architecture. Apres on y fais passer ce qu'on veut. Du GPON comme Orange qui sort du 2.5G down et 1.25G up sur l'arbre. Free fait du 10G-EPON basé sur de l'Ethernet à 10G Down et 1.25G Up sur l'arbre. Puis tu as le XGS-PON, le nouveau standard sur les réseaux PON, déployé très récemment par SFR capable de 10G Symétriquement sur l'arbre.

Sur l'arbre veut dire que avant que la fibre soit splitter en 1:32, 1:64 ou 1:128, cette fibre est capable de fournir ce débit. Apres il est mutualisé avec tous les clients connectés sur celle-ci.

Pas d'inquiétude ca ne sature que très peu car il est très rare que tout le monde consomme énormément en meme temps.

Ok merci pour ces explications, sur tarn fibre on est en 1:64 non ?
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: fabtra31 le 20 décembre 2022 à 17:19:50
Ok merci pour ces explications, sur tarn fibre on est en 1:64 non ?

Ca dépend de l'opérateur, Orange c'est 1:64. SFR c'est plus 1:128 de mémoire.
Tout dépend aussi de la politique de l'opérateur, un splitter plus petit implique un cout supplémentaire car on utilise plus de cartes sur OLT (le gros routeur qui se trouve dans les centraux optiques). Mais en contrepartie on a moins de chance que ca sature.
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: pereznicoo le 07 février 2023 à 14:29:28
un petit logo Bouygues est apparu sur le site tarn fibre http://tarnfibre.fr/test-deligibilite/
ça doit être nouveau car je ne suis pas encore éligible sur leur site.
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: gepedo81 le 12 mars 2023 à 20:42:20
de la couleur sur le site du Tarn fibre http://tarnfibre.fr/ (http://tarnfibre.fr/)
détails du déploiement, du bleu pour les prises cibles ...  bon courage!
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: pereznicoo le 13 mars 2023 à 07:28:18
En effet il y a encore du boulot !!
C'est bizarre depuis mon mail du mois dernier, je ne suis toujours pas éligible à Bouygues alors que le logo est bien présent sur le site
Titre: Réseau d'initiative publique du Tarn - SFR
Posté par: vida18 le 11 mai 2023 à 19:12:22
"Depuis deux ans on a les câbles devant la maison" : l'installation de la fibre continue à ramer dans le Tarn (https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/tarn/albi/depuis-deux-ans-on-a-les-cables-devant-la-maison-l-installation-de-la-fibre-continue-a-ramer-dans-le-tarn-2770438.html)