La Fibre
Forum : => La Fibre par département => Loire-Atlantique (44) => Discussion démarrée par: tdamienjd le 19 janvier 2017 à 10:28:39
-
Loire-Atlantique: Le très haut débit va s'étendre dans tout le département
INTERNET Après le déploiement du haut débit, le conseil départemental investit massivement pour équiper une quarantaine de communes en très haut débit...
La grande majorité des foyers des métropoles nantaise et nazairienne disposent depuis plusieurs années d’une connexion Internet haut débit (supérieur à 2 Mbps) ou très haut débit (supérieur à 30 Mbps) installée par les opérateurs privés.
De plus en plus de logements reçoivent même la fibre optique directement à domicile (réseau FTTH), ce qui leur offre une vitesse d’au moins 200 Mbps. Idéale pour partager sans souci une connexion familiale entre plusieurs utilisateurs, télécharger un film en quelques secondes ou déployer la domotique dans une maison.
Le haut débit vient juste d’arriver
La situation n’est pas si rose dans le reste de la Loire-Atlantique. Depuis 2013, le conseil départemental a investi 22 millions d’euros pour réduire les « zones d’ombre » et relier en haut débit plus de 75 000 usagers auparavant mal desservis.
« Un habitant sur 6 n’avait même pas 2 Mbps il y a 5 ans, ils ne sont plus que 3 % aujourd’hui. Pour les particuliers comme pour les entreprises, ça représente un progrès énorme au quotidien. Le numérique est devenu indispensable », justifie Philippe Grosvalet, président PS du département.
(http://img.20mn.fr/n4qkFrvFQuWPfSNAadsqoA/648x0)
La carte du haut débit et très haut débit en Loire-Atlantique fin 2016. - Conseil départemental
Place à la fibre à domicile
Le prochain gros chantier concerne le déploiement du très haut débit, encore peu répandu en dehors des métropoles. Plus de 100 millions d’euros vont cette fois-ci être dépensés pour raccorder 108.000 domiciles et locaux d’entreprises à la fibre optique FTTH (connexion d’au moins 200 Mbps).
Le conseil départemental y consacrera à lui seul 60 millions d’euros, soit le plus gros investissement du mandat. « La négociation est en cours avec l’opérateur qui mènera le chantier », indique le département. Les travaux seront lancés ces prochains mois et vont durer jusqu’en 2020. Plus de 40 communes vont en bénéficier : Ancenis, Châteaubriant, Pornic, Vallet, Clisson, Treillières, Blain, Savenay, Saint-Etienne-de-Montluc, Pont-Saint-Martin, Vigneux, Pontchâteau, Nozay, Legé…
Pour savoir si vous êtes concerné, un site dédié (https://numerique.loire-atlantique.fr/jcms/le-haut-debit-et-le-tres-haut-debit-en-loire-atlantique/notre-offre-pour-les-particuliers/suis-je-eligible-au-haut-et-tres-haut-debit-/suis-je-eligible-au-haut-tres-haut-debit-fr-rp1_59160) a été ouvert par le département.
Source : 20 Minutes (http://www.20minutes.fr/nantes/1998171-20170119-loire-atlantique-tres-haut-debit-va-etendre-tout-departement), le 19/01/2017
-
bjr
J'avais entendu parlé de ce projet de RIP en Loire Atlantique
Savez vous quel opérateur d'infrastructure a été retenu pour le volet FTTH?
-
bjr
J'avais entendu parlé de ce projet de RIP en Loire Atlantique
Savez vous quel opérateur d'infrastructure a été retenu pour le volet FTTH?
Bonjour,
Pas d'indication à première vue sur le site.
Mais c'est "Loire-Atlantique numérique"
Sa mission :
Piloter la construction du réseau public départemental
Assurer la commercialisation, l'exploitation et la maintenance de ce réseau
Assurer un rôle de conseil, d’information et d’expertise sur l'aménagement numérique
Vous avez une adresse mail et un numéro de téléphone pour les contacter.
https://numerique.loire-atlantique.fr/jcms/haut-debit-/-tres-haut-debit/amenagement-numerique-ce-que-fait-le-departement/qui-fait-quoi-/deploiement-du-haut-et-tres-haut-debit-qui-fait-quoi-fr-rp1_59149?portal=local_56498&category=rp1_59090
-
Savez vous quel opérateur d'infrastructure a été retenu pour le volet FTTH?
Comme dit dans l'article, « La négociation est en cours avec l’opérateur qui mènera le chantier ».
A suivre donc...
Loire Atlantique Numérique est la structure publique porteuse du projet mais elle va en déléguer l'exploitation commercialisation à un opérateur d'infrastructure (type Altitude, Axione, TDF, Covage ou même Orange ou SFR)
-
et voici le lien qui indique les communes qui seront eligible pour la premiere phase
https://numerique.loire-atlantique.fr/jcms/le-haut-debit-et-le-tres-haut-debit-en-loire-atlantique/notre-offre-pour-les-particuliers/suis-je-eligible-au-haut-et-tres-haut-debit-/suis-je-eligible-au-haut-tres-haut-debit-fr-rp1_59160?portal=local_56498&category=rp1_59098
-
voici les communes
Legé
Saint philbert de grand lieu
Machecoul
Pornic
Arthon en retz
Sainte marie sur mer
Saint Brevin
Crossac
Pont château
Le Calvaire
Prinquiau
Saint nicolas de redon
Blain
Rouans
Nozay
Derval
Frossay
Savenay
Le Temple de bretagne
Vigneux de bretagne
Saint etienne de Montluc
Saint mars du coutais
Sainte pazanne
Pont Saint Martin
Saint Fiacre sur maine
Clisson
Getigne
vallet
Mouzillon
le loroux Bottereau
Haute Goulaine
Châteaubriant
Ancenis
La Chapelle basse mer
saint géréon
Saint mars du desert
Ligné
Sucé sur Erdre
Treilléres
grangchamps les fontaines
Nord sur erdre
j'espère ne pas en avoir oublier
-
houlala je viens de faire le calcul si en 3ans 40 communes seront fibres ça fais 1.11 soit 1 commune a peu pres tout les mois de fibré la je n'y crois pas
-
Surtout si l'on considère les campagnes :o
Quelqu'un à une info sur le déploiement de ces zones ?
-
je n'ai pas plus d'info j'ai beau chercher ecrire au departement que dalle nada
-
ah rouans bougues sfr n'ont meme pas le degroupage il n'y que free et orange il serait grand temps qu'il se magne un peu
-
Bonjour,
Je me permet de centraliser ici les dernières nouvelles du RIP de Loire-Atlantique éparpillé sur le forum:
et bien c'est en bonne voix Sainte Pazanne et Pornic seront fibrés pour 2017
Arthon en Retz et Rouans pour 2018 a prieuri
http://www.cotedejade.fr/actus/actu-pornic-cote-de-jade.php?num_actu=10913
Il semblerait que le marché "CREM" (concession, réalisation, exploitation et maintenance) ait été remporté par Orange.
Annonce à venir le 28 avril prochain.
Source : Arnaud R, Twitter (https://twitter.com/_arnaudr/status/852137418371325953)
et pour les autres personnes du 44 !
https://www.degroupnews.com/breves/orange-deploie-la-fibre-loire-atlantique
Sur le département de la Loire-Atlantique, ce sera donc Orange qui s’occupera de déployer et de gérer le réseau fibre optique. Un contrat qui ne concerne pas Nantes et sa métropole.....
J’espère qu'on en sera plus sur les délais de déploiement le 28 avril !
-
Un article d'avril 2017
Orange déploiera la fibre optique sur la Loire-Atlantique
Le Département de la Loire-Atlantique vient d’annoncer la signature, vendredi 28 avril prochain, d’un engagement pris avec Orange pour déployer le réseau fibre optique, sur 108 000 prises FTTH et FTTE d’ici fin 2021.
ur le département de la Loire-Atlantique, ce sera donc Orange qui s’occupera de déployer et de gérer le réseau fibre optique. Un contrat qui ne concerne pas Nantes et sa métropole. Pour l’occasion, après sa récente prestation sur les planches de la Salle Pleyel pour le Show Hello, Stéphane Richard viendra signer cet engagement vendredi 28 avril prochain.
Le Département attendait avec impatience de finaliser cet accord, ayant déjà boosté le débit internet sur plus de 75 000 foyers dans 106 communes du département par de la montée en débit.
Vous pouvez d’ailleurs trouver une carte des déploiements du THD sur le département, qui devrait s’enrichir de données d’ici quelques mois !
Vers un réseau FTTH neutre et ouvert
Ce seront donc en tout 108 000 lignes en fibre optique, destinées majoritairement aux particuliers (FTTH) mais aussi aux professionnels (FTTE), qui seront construites d’ici fin 2021. Cela pourrait impliquer pour les plus mal lotis une éligibilité aux offres fibres au plus tard vers 2022/2023.
Le réseau sera bien entendu neutre et ouvert. Par conséquent, l’infrastructure fibre optique déployée sera commercialisée auprès de tous les opérateurs intéressés pour proposer leurs offres. Rappelons que sur les RIP, avec des réseaux ouverts de ce type et activés pour les entreprises notamment, la concurrence est nettement plus dynamique. On est bien loin des problèmes de monopoles rencontrés sur les ZTD et ZMD (Zones Très Denses et Zones Moyennement Denses ou AMII).
SFR et Orange, main dans la main sur Nantes Métropole
Sur Nantes, si la fibre est déjà déployée, ce sont Orange et SFR qui se sont répartis le travail sur l’agglomération nantaise afin de déployer la fibre optique sur les communes avoisinantes.
Comme nous l’avions déjà indiqué courant février, c’est SFR qui s’occupe du déploiement de la fibre optique sur le Sud de Nantes Métropole, pour couvrir d’ici 2020 plus de 74 200 foyers en THD.
Ce sont déjà plus de 31 000 prises qui sont éligibles au THD par SFR sur les communes et à Indre, Rezé et Saint-Herblain.
Orange de son côté est aussi en charge de 10 communes à l’Est et le Nord de la métropole.
Source : Degroupnews (https://www.degroupnews.com/breves/orange-deploie-la-fibre-loire-atlantique), 21/04/2017
-
Bonjour,
le département a mis en ligne une carte de suivi des travaux :
http://cartes.loire-atlantique.fr/fibre.html (http://cartes.loire-atlantique.fr/fibre.html)
Pendant ce temps là, ça ne recule pas !
-
Bonjour.
La fibre est maintenant déployée en grande partie à Ancenis et depuis début 2020, des quartiers entiers ont des offres commerciales. L'actualisation des cartes de déploiement sont en retard.
Le marché public a été obtenu par orange qui lui même à sous-traité par Engie (!)
Free est le grand absent.
Concernant le RIP44 dont dépend l'agglomération du Pays d'Ancenis, Orange, SFR et Bouygues Tel ont déjà signés. Free devait signer fin 2020... Que fait Free-infra? Faut-il perturber une AG? Aller au siège? Y mêler la presse? Faire une procédure judiciaire sur différents points? Appeler au désabonnement pour profiter de la fibre?
J'espère que Free-infrastructure liera ce message qui leur ai principalement destiné.
Les autorités ont été contacté, y compris l'ARCEP et la Présidente de la Région ainsi que la régie numérique du département. Une procédure judiciaire est en préparation si le nécessaire n'est pas fait par une des parties.
J'ai poussé à Poissy (78) il y a quelques années et avec les autorités, le déploiement avait été ensuite très rapide par orange (moins de 6 mois pour une ville de 40000 habitants) avec raccourcissement des délais de commercialisation.
Free-infrastructure peut me contacter.
Espérant avoir une accélération du département sur Ancenis car beaucoup de retard a été pris. D'autres communes prévues en 2021 sont en avance. En comparaison avec d'autres départements, les moyens mis en œuvre sont inférieurs en Loire-Atlantique vu la situation nationale des zones RIP fibrés.
-
Free est le grand absent.
Concernant le RIP44 dont dépend l'agglomération du Pays d'Ancenis, Orange, SFR et Bouygues Tel ont déjà signés. Free devait signer fin 2020... Que fait Free-infra? Faut-il perturber une AG? Aller au siège? Y mêler la presse? Faire une procédure judiciaire sur différents points? Appeler au désabonnement pour profiter de la fibre?
Partir à la concurrence en disant que tu pars à cause de la fibre chez les autres... C'est le seul truc qui marche, ils gagnent moins de sous avec les clients qui résilient.
-
+1, le reste n'est pas très utile.
-
Comme beaucoup, je suis un minimum attaché aux services de mon opérateur free. Toutefois, pour ceux dans ce cas, partir chez la concurrence est un acte définitif.
C'est usant d'attendre que Free se décide de se brancher...
Le déploiement de la fibre aurait dû être déployée totalement par l'Etat ou avec des obligations d'égalité et délais à respecter. Mettre des contreparties en jeu. Aujourd'hui ce n'est pas le cas avec des inégalités...
La France est en retard, même si certains départements ont rattrapé le retard pour leur territoire. L'enjeu économique est important.
D'ailleurs, la fibre n'est pas nouvelle et la France aurait pu l'avoir il y a très longtemps, au moment où elle a fait le choix du cuivre car moins cher. Erreur, on a payé au final 2 installations différentes.
-
Comme beaucoup, je suis un minimum attaché aux services de mon opérateur free.
Tu as parfaitement le droit d'être attaché à l'ADSL.
D'ailleurs, la fibre n'est pas nouvelle et la France aurait pu l'avoir il y a très longtemps, au moment où elle a fait le choix du cuivre car moins cher. Erreur, on a payé au final 2 installations différentes.
Effectivement à l'époque du plan Delta LP (j'essaie d'être sympa et de pas remonter trop dans le temps), le FTTH était une technologie mature, c'est incompréhensible.
-
Après, si c'est un RIP Orange, Free devrait arriver assez rapidement...
-
Pourquoi ?
Orange fait parti des OI qui posent problème à Free sur les RIP (avec Covage, SFR et TDF). N'hésite pas à regarder les messages dans la section Gironde qui illustrent bien cela.
-
Tu as parfaitement le droit d'être attaché à l'ADSL.
On va dire que ce service de Free est dépositionné... ;)
-
Le déploiement de la fibre aurait dû être déployée totalement par l'Etat ou avec des obligations d'égalité et délais à respecter. Mettre des contreparties en jeu. Aujourd'hui ce n'est pas le cas avec des inégalités...
Même si ça avait été fait par l'état, il y aurait eu des inégalités, personne ne peut déployer en 1 sec 40 Millions de logement.
Après pour toi qui tient à Free, déploiement par l'Etat ou pas, ça n'aurait rien changé, dans les 2 cas il faut que Free se connecte aux points de mutualisation.
C'est Free qui fait durer parce qu'ils savent très bien que comme toi beaucoup sont plus attachés à leurs services annexes qu'à la connexion internet..
-
Pourquoi ?
Parce que Free travaille régulièrement avec Orange, notamment en zone AMII, où ils arrivent très vite sur les PMZ, cela a été moins le cas avec SFR, que les échanges avec leur SI sont rodés, qu'ils sont venus sur celui de la Sarthe avec Orange...
Mais effectivement, je n'ai pas trop suivi ce qu'il se passait sur le RIP Gironde.
-
que les échanges avec leur SI sont rodés,
On va être honnête 5 secondes, tout le monde sait que si Free n'est pas sur certains RIP, ce n'est pas un soucis de SI ... mais plutôt une question d'argent..
-
Parce que Free travaille régulièrement avec Orange, notamment en zone AMII, où ils arrivent très vite sur les PMZ, cela a été moins le cas avec SFR, que les échanges avec leur SI sont rodés, qu'ils sont venus sur celui de la Sarthe avec Orange...
Mais effectivement, je n'ai pas trop suivi ce qu'il se passait sur le RIP Gironde.
Il semble important de ne pas généraliser ce qui peut se passer sur les AMII, il y a des blocages avec 4 des 6 OI sur les RIP.
Là, alors que rien n'est signé et vu les antécédents (il n'y a pas que la Gironde), lire "Free devrait arriver assez rapidement" je ne comprends pas. C'est pas UF quoi :D.
-
Et sinon, sur le RIP44, que ce soit Free ou quelqu'un d'autre, il n'y a personne!
C'est désespérant :(
-
Et sinon, sur le RIP44, que ce soit Free ou quelqu'un d'autre, il n'y a personne!
C'est désespérant :(
Comment cela "Personne" ?
Ça m'étonnerait qu'un RIP ouvre sans aucun FAI!
-
C'était sous-entendu: personne d'autre qu'Orange ;)
Donc l'idée de "partir à la concurrence" ne sert à rien, puisqu'on y est déjà obligés :(
Ca fait 2 ans et 1/2 que j'y suis à la concurrence, et j'aimerai voir un peu de concurrence à cette concurrence vous voyez? ;D
-
Bonjour.
La fibre est maintenant déployée en grande partie à Ancenis et depuis début 2020, des quartiers entiers ont des offres commerciales. L'actualisation des cartes de déploiement sont en retard.
Le marché public a été obtenu par orange qui lui même à sous-traité par Engie (!)
Free est le grand absent.
Concernant le RIP44 dont dépend l'agglomération du Pays d'Ancenis, Orange, SFR et Bouygues Tel ont déjà signés. Free devait signer fin 2020... Que fait Free-infra? Faut-il perturber une AG? Aller au siège? Y mêler la presse? Faire une procédure judiciaire sur différents points? Appeler au désabonnement pour profiter de la fibre?
J'espère que Free-infrastructure liera ce message qui leur ai principalement destiné.
Où avez-vous vu que SFR et Bouygues avaient signé sur le RIP svp?
-
De source départementale.
-
De source départementale.
Lol
Aucunes annonces n'a été faite par le département à ma connaissance.
Le site Loire Atlantique Numérique ne mentionne aucun accord passé avec qui que ce soit, pas plus que leurs comptes Twitter ou Facebook.
Idem du côté de SFR ou Bouygues.
Alors je ne sais pas quelle est votre "source" mais à priori pas fiable ;D
-
Nouveau site pour suivre la DSP confiée à Axione : Fibre44 (https://fibre44.fr)
-
On y apprend rien sur leur site c'est dommage.
La plupart des liens renvoie vers LA Numérique.
pas de moyens de contact à part Twitter...
Plus de 3 ans que la fibre a été déployée dans le RIP44
Et toujours pas d'opérateurs autre qu'Orange, ça me gonfle sérieusement >:(
-
Bonjour à tous,
J'ai récemment emménagé dans une maison neuve à Ancenis. Selon le promoteur, la fibre devrait être disponible pour mon logement.
Malheureusement, lorsque je me rends sur le site orange en indiquant mon adresse complète je ne suis pas éligible (seulement ADSL).
Après quelques recherches et en consultant les cartes du réseau fibre orange et LAN, je constate qu'il y a bien des points fibre autour de mon logement mais le nom de la rue est incorrecte et il n'y a que des numéros de bâtiments à la place des numéros de rue.
J'ai essayé de souscrire avec la "fausse" adresse mais sans succès (rétractation sans que j'en fasse la demande par Orange ou annulation des RDV pour l'installation).
Ma question est : qui est-ce que je peux contacter pour faire modifier le nom erroné de la rue ?
J'ai vu que le réseau était raccordé par Orange via sa société RIP 44 (j'ai lu aussi qu'il y avait un changement récent d'opérateur pour le raccordement).
Comment peut-on les contacter pour qu'ils fassent cette modification ?
Merci d'avance pour votre aide et vos retours.
-
Loire-Atlantique : En retard par endroits, le déploiement de la fibre optique s'accélère ailleurs
TRES HAUT DEBIT Le conseil départemental assure que 100 % de la population (hors grandes agglomérations) aura accès au très haut débit en 2025
(https://img.20mn.fr/RIFZ672VQrODESwWxYW_YQ/640x410_marcq-en-baroeul-le-28-octobre-2013-des-techniciens-de-la-fibre-optique-orange-interviennent-sur-une.jpg)
Marcq-en-Baroeul, le 28 octobre 2013. Des techniciens de la fibre optique orange interviennent sur une armoire de raccordement. Illustration — M.Libert/20 Minutes
- En Loire-Atlantique, la deuxième phase de travaux pour le raccordement à la fibre est lancée.
- Malgré des retards dans certains territoires, le conseil départemental assure que tout le monde sera couvert d'ici à quatre ans.
Télétravailler, suivre des cours à distance (https://www.20minutes.fr/societe/3026691-20210425-etudiants-pourraient-etre-presentiel-50-partir-mi-mai-declare-frederique-vidal), regarder des films… Avec la crise sanitaire, le besoin d’une connexion Internet rapide et performante s’est encore davantage fait sentir parmi la population. Un enjeu dont est bien conscient le conseil départemental de Loire-Atlantique (https://www.20minutes.fr/societe/loire-atlantique/), qui a annoncé, ce mardi, le lancement opérationnel de la deuxième phase de travaux pour le déploiement de la fibre optique sur le territoire. Objectif : la couverture en très haut débit de 100 % de la population (hors agglomérations, pilotées par les opérateurs privés) d'ici à 2025 (https://www.20minutes.fr/societe/2478959-20190323-fibre-optique-malgre-retards-loire-atlantique-promet-couverture-totale-2025).
Une promesse ambitieuse alors que la première phase, qui a coûté au département la juteuse enveloppe de 108 millions d’euros, n’est pas encore achevée… Après que la collectivité se plaignait déjà il y a deux ans des « lenteurs » et du « manque de moyens humains », le déploiement piloté par Orange accuse aujourd’hui « huit mois de retard ». Concrètement, seuls 55.000 locaux du département ont été raccordés (soit la moitié de l’objectif), ce qui a même valu à l’opérateur « des pénalités financières ». « Nous aurons fini cette première phase en 2023 », espère Jérôme Alémany, président de la régie Loire Atlantique numérique. Des dysfonctionnements également dénoncés par certains maires (https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-sebastien-sur-loire-44230/agglo-de-nantes-fibre-orange-en-retard-les-usagers-en-ont-marre-7139205), (comme très récemment encore dans le sud de la métropole nantaise) qui déplorent un non-respect des calendriers et « des habitants excédés ».
(https://img.20mn.fr/I0rowZF5SBq-4NE8VvR_rw/648x0)
Carte du déploiement de la fibre optique en Loire-Atlantique. - Conseil départemental Loire-Atlantique
« Accélérer » les opérations
Conscients de « la demande pressante de la population » et profitant d’un « contexte qui a changé », le conseil départemental a choisi de s’y prendre autrement pour la deuxième phase, qui prévoit le raccordement prochain des 179.000 nouveaux et derniers foyers ou entreprises. Dans le cadre d’une délégation de service public, il a choisi Fibre44 (https://fibre44.fr) pour « accélérer » les opérations. C’est aussi cette société qui les financera dans leur intégralité, grâce à ses actionnaires et ses partenaires bancaires, avant de les commercialiser auprès des opérateurs traditionnels. Il faut dire que l’intérêt des aménageurs pour équiper les territoires ruraux n’a fait que grandir ces dernières années.
Concrètement, 48.000 nouvelles prises doivent donc être installées à la fin 2022, 108.000 en 2023. Priorité a été donnée aux 60 communes concernées par la première phase, aux zones d’activités, et aux principaux centres-bourgs. Que les habitants et salariés de La Haye-Fouassière (https://www.20minutes.fr/societe/3030467-20210427-loire-atlantique-retard-endroits-deploiement-fibre-optique-accelere-ailleurs), Abbaretz ou Treillières se réjouissent : les travaux pour l’arrivée de la fibre viennent de commencer. Les autres peuvent patienter grâce à ce site Internet (https://numerique.loire-atlantique.fr/jcms/etes-vous-eligible-/suis-je-eligible-au-haut-tres-haut-debit-fr-rp1_59160) dédié, qui permet de suivre en temps réel l’avancée du raccordement.
Taux d'abonnement
En Loire-Atlantique, le taux d'abonnement est actuellement de 27%, c'est-à-dire que 27% des personnes raccordées à la fibre décident d'y souscrire. Ce chiffre est en augmentation ces derniers mois.
Source : 20 minutes (https://www.20minutes.fr/societe/3030467-20210427-loire-atlantique-retard-endroits-deploiement-fibre-optique-accelere-ailleurs), écrit le 27 avril 2021 par Julie Urbach.
-
Et toujours pas d'autres opérateurs (à part Orange) à l'horizon...
Mais qu'attendent-ils???
-
Salut les Googlers! ;)
L'accord Bouygues et SFR avec Loire-Atlantique numérique est tombé à l'eau !? Mais c'est quoi ce binz, bin's !?
Mais qu'est-ce qu'il y a dans le contrat entre Loire-Atlantique numérique et Orange, svp ?
Quelqu'un pourrait-il saisir le tribunale administratif pour en savoir plus ? On tombe dans le secret des affaires d'une entreprise privé ? Merci!
Et toujours pas d'accord avec Free !? (Free ne veut pas donner de Pot-de-vin ;D )
Voici la liste de nos élu(e)s incapables du Département de la Loire-Atlantique:
https://data.loire-atlantique.fr/explore/dataset/224400028_elus-du-conseil-departemental-de-loire-atlantique/table/?disjunctive.etiquette_politique&disjunctive.fonction_vp_pdt_actuelle&disjunctive.delegation_vp&disjunctive.mandat_cr_actuel&disjunctive.commissions&sort=canton
Il serait grand temps de les inonder comme il se doit d'un gros massflood collectif! ;D
/Nexus6
--
!
-
Il serait grand temps de les inondés comme il se doit d'un gros massflood collectif! ;D
C'est quand même malheureux de n'avoir rien trouvé de plus intelligent pour ton premier message ici qu'un appel au harcèlement.
Il n'est pas trop tard pour faire mieux... Comme par exemple faire saisir la CADA pour obtenir le catalogue de Loire-Atlantique Numérique. Ce sera plus constructif.
-
C'est quand même malheureux de n'avoir rien trouvé de plus intelligent pour ton premier message ici qu'un appel au harcèlement.
Il n'est pas trop tard pour faire mieux... Comme par exemple faire saisir la CADA pour obtenir le catalogue de Loire-Atlantique Numérique. Ce sera plus constructif.
Bonjour
Tu peux en dire plus?
Merci
-
Salut! :D
Carte humour la marmotte! ;) (Tiens ça me rappelle @Twitter.. la liberté d'expression est en dépression en ce moment!)
Vous révez.. je n'ai jamais appelé au harcelement, juste à agir avec les outils numériques que l'on a, et que nos élus utilisent!
Si tous ensemble nous leur écrivons notre désarroi, face à leur incapacité à trouver un accord avec tous les FAI de la planète France, le problème se résouderait dans le mois.. ::)
/Nexus6
--
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Murphy
-
Salut!
Bouygues Telecom vient de réapparaître dans la liste des "Opérateurs disponibles sur le réseau" de Loire Atlantique numérique:
https://numerique.loire-atlantique.fr/jcms/la-fibre-arrive-chez-vous/les-operateurs-disponibles-sur-le-reseau/les-operateurs-disponibles-sur-le-reseau-departemental-fr-p1_64180?portal=local_56498&category=p1_63783
Mr Bouygues a sorti le chéquier.. Un jour j'y vais, un jour j'y vais plus.. :D
(Bon pour SFR on leur a retiré leur licence d'opérateur télécom ? ;) )
Pour la CADA, il faut attendre au moins 2 mois pour les saisirs, suite à la non réponse du département de Loire-Atlantique. Et une fois saisie, la CADA joue le rôle de tempon entre les particuliers et l'administration, que du bla bla :-\ . Le mieux est de sortir l'artillerie lourde (Avocats, Journalistes) au bout des 2 mois et de saisir directement le tribunal administratif!
/Nexus6
--
@Xavier75 Allô! :'(
-
Salut!
Bouygues Telecom vient de réapparaître dans la liste des "Opérateurs disponibles sur le réseau" de Loire Atlantique numérique:
https://numerique.loire-atlantique.fr/jcms/la-fibre-arrive-chez-vous/les-operateurs-disponibles-sur-le-reseau/les-operateurs-disponibles-sur-le-reseau-departemental-fr-p1_64180?portal=local_56498&category=p1_63783
Mr Bouygues a sorti le chéquier.. Un jour j'y vais, un jour j'y vais plus.. :D
(Bon pour SFR on leur a retiré leur licence d'opérateur télécom ? ;) )
Pour la CADA, il faut attendre au moins 2 mois pour les saisirs, suite à la non réponse du département de Loire-Atlantique. Et une fois saisie, la CADA joue le rôle de tempon entre les particuliers et l'administration, que du bla bla :-\ . Le mieux est de sortir l'artillerie lourde (Avocats, Journalistes) au bout des 2 mois et de saisir directement le tribunal administratif!
/Nexus6
--
@Xavier75 Allô! :'(
la cada c'est 1 mois
-
Salut!
la cada c'est 1 mois
Oui 1 mois seulement. La site https://www.cada.fr/ (https://www.cada.fr/) est bien fait, on peut rechercher les avis passés de la commission.
Pour ma question existentielle "Mais qu'est-ce qu'il y a dans le contrat entre Orange et Loire Atlantique numérique ?" (je mets un petit 'n') Ils vont me sortir: la protection du secret des affaires, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, est susceptible de faire obstacle à la communication.. J'aime bien leur systaime de chaos numérique! :D
/Nexus6
--
Systaime!
-
Salut!
Bouygues Telecom vient de réapparaître dans la liste des "Opérateurs disponibles sur le réseau" de Loire Atlantique numérique:
https://numerique.loire-atlantique.fr/jcms/la-fibre-arrive-chez-vous/les-operateurs-disponibles-sur-le-reseau/les-operateurs-disponibles-sur-le-reseau-departemental-fr-p1_64180?portal=local_56498&category=p1_63783
Mr Bouygues a sorti le chéquier.. Un jour j'y vais, un jour j'y vais plus.. :D
(Bon pour SFR on leur a retiré leur licence d'opérateur télécom ? ;) )
Pour la CADA, il faut attendre au moins 2 mois pour les saisirs, suite à la non réponse du département de Loire-Atlantique. Et une fois saisie, la CADA joue le rôle de tempon entre les particuliers et l'administration, que du bla bla :-\ . Le mieux est de sortir l'artillerie lourde (Avocats, Journalistes) au bout des 2 mois et de saisir directement le tribunal administratif!
/Nexus6
--
@Xavier75 Allô! :'(
Pour infos, Bouygues apparaissait déjà comme opérateur disponible, dans certaines communes du RIP avant qu'il n'apparaisse sur le site de LA Numérique ;)
Je pense donc que c'est le site qui n'est pas forcément très à jour et/ou bien maintenu.
D'ailleurs, maintenant qu'il "apparait" comme opérateur disponible sur le site de LA Num, on pourrait penser qu'il est dispo partout, mais non!
Voir ici:
https://www.ariase.com/box/carte-fibre-optique
Je me pose donc cette question: pourquoi? Est-ce simplement un problème matériel? L'opérateur tiers doit aussi ajouter son matos dans un NRO s'il veut se raccorder au réseau fibré déployé par son petit camarade? (comme le dégroupage en ADSL en fait).
Sinon c'est quoi qui bloque?
Et si c'est le cas, sait-on combien de temps ça prend? Et enfin, il y a t-il un "outil" permettant de suivre les déclarations d'activations chez Bouygues? (comme il existe pour Free via le site francois04)
Edit: et pour Free, est-ce que quelqu'un a une véritable idée du pourquoi ils sont pas encore arrivés? (please, me sortez pas "c'est parce qu'ils ont pas encore payer" Free a déclaré noir sur blanc vouloir se positionner sur tous les RIP de France. De plus, ils ont déjà un accord avec Axione. Donc je ne pense pas que ce soit QUE le fric qui bloque).
-
Bonjour,
Des news sur la Loire Atlantique sur le compte Twitter @Free_PaysLoire , Free arrive sur Assérac et Saint-Molf
https://twitter.com/Free_PaysLoire/status/1412037296120025089?s=20
-
C'est une bonne nouvelle, mais que les mecs ne s'excitent pas trop sur Twitter : ces communes sont hors du rip !
Si ça continue, la Sarthe et la Mayenne seront bien plus avancés sur la fibre que la Loire Atlantique 🙄
-
Bonjour,
Free à bien du signer quelque chose sur le rip, sur la carte https://www.free.fr/freebox/carte-fibre-optique/ (https://www.free.fr/freebox/carte-fibre-optique/) du "vert" apparait "Adresse planifiée pour une éligibilité à la Fibre Free" ou "Adresse prochainement éligible à la Fibre Free" patiente ;)
-
Axione a repris la DSP en affermo-concession (Fibre44). Free a un accord global avec Axione pour être présent sur tous leurs RIP.
-
J'ai peut-être loupé un épisode mais je pensais qu'Axione c'était uniquement pour la phase 2 du rip.
Il a un rétrocédage de la première phase Orange à Axione ?
-
J'ai peut-être loupé un épisode mais je pensais qu'Axione c'était uniquement pour la phase 2 du rip.
Il a un rétrocédage de la première phase Orange à Axione ?
La phase 1 qu'Orange s'occupait via une régie intéressée est désormais géré par Axione en affermage. La phase 2 est aussi gérée par Axione en concession. Fibre44 porte à la fois sur la construction de quelque 200 000 lignes supplémentaires, et sur l'exploitation de l'ensemble du réseau d'initiative publique. C'est-à-dire en incluant les 108 000 lignes qui doivent être construites d'ici fin 2021, dans le cadre de la première tranche de déploiement, confiée à Orange en 2017.
-
La phase 1 qu'Orange s'occupait via une régie intéressée est désormais géré par Axione en affermage. La phase 2 est aussi gérée par Axione en concession. Fibre44 porte à la fois sur la construction de quelque 200 000 lignes supplémentaires, et sur l'exploitation de l'ensemble du réseau d'initiative publique. C'est-à-dire en incluant les 108 000 lignes qui doivent être construites d'ici fin 2021, dans le cadre de la première tranche de déploiement, confiée à Orange en 2017.
Merci pour la mise au clair ;)
-
Bonjour,
Free à bien du signer quelque chose sur le rip, sur la carte https://www.free.fr/freebox/carte-fibre-optique/ (https://www.free.fr/freebox/carte-fibre-optique/) du "vert" apparait "Adresse planifiée pour une éligibilité à la Fibre Free" ou "Adresse prochainement éligible à la Fibre Free" patiente ;)
Bien vu ;)
-
Sur le site, la listes des opérateurs pour les particuliers a disparue :o
https://numerique.loire-atlantique.fr/jcms/navigation-fibre/operateurs-disponibles-fr-p1_64295
-
Sur le site, la listes des opérateurs pour les particuliers a disparue :o
https://numerique.loire-atlantique.fr/jcms/navigation-fibre/operateurs-disponibles-fr-p1_64295
https://numerique.loire-atlantique.fr/jcms/la-fibre-arrive-chez-vous/les-operateurs-disponibles-sur-le-reseau/les-fournisseurs-d-acces-a-la-fibre-disponibles-sur-le-reseau-departemental-fr-p1_64180?portal=local_56498&category=p1_63783
-
https://numerique.loire-atlantique.fr/jcms/la-fibre-arrive-chez-vous/les-operateurs-disponibles-sur-le-reseau/les-fournisseurs-d-acces-a-la-fibre-disponibles-sur-le-reseau-departemental-fr-p1_64180?portal=local_56498&category=p1_63783
Merci.
Leur site a été modifié, et les liens se sont un peu perdus ::)
Sur la page d'accueil, si on clique sur "opérateurs disponibles" sous "Etes vous concernés" cela nous amène directement à la page des offres entreprises.
Avant cette page montrait les opérateurs pour les particuliers ET les pros.
Maintenant faut d'abord aller sur les offres pour les particuliers, puis voir les opérateurs dispos, bref.
Au moins la liste a été mise à jour avec Bouygues, SFR et Sosh ;)
-
Bonjour,
J'ai reçu un email de Free ce jour m'indiquant que la fibre Free arrivait à Clisson (RIP44) ... Enfin! On a pas les délais mais au final on pourra avoir la fibre Free en Loire Atlantique :)
PS: la carte fibre sur le site de Free semble avoir été mise à jour
-
Bonjour,
J'ai reçu un email de Free ce jour m'indiquant que la fibre Free arrivait à Clisson (RIP44) ... Enfin! On a pas les délais mais au final on pourra avoir la fibre Free en Loire Atlantique :)
PS: la carte fibre sur le site de Free semble avoir été mise à jour
J'avais déjà une MAJ de la carte à mon logement qui me disait:
"Elle arrive bientôt !
Votre adresse sera prochainement éligible à la Fibre Free, le déploiement est déjà prévu par l'opérateur d'infrastructure ou le raccordement est déjà planifié par Free."
Mais ça fait déjà un moment (plusieurs mois) et toujours rien de nouveau ::)
Tant qu'il n'y a pas d'annonce officielle, je m'attends à rien...
-
Bon j'ai rien reçu mais un essai de mon adresse sur le site de Free me dit que je peux être abonné fibre Free!!!!
-
Salut les Freenautes! :)
Après plus d' 1 an d'attente ça bouge enfin du côté de chez Free! :D
Depuis hier 14/04/2023 une partie de la commune de Grandchamp-des-Fontaines est bien éligible à la Fibre de Free.
Bon, je viens d'appeler Free au 3244 et c'est un peu trop frais pour prendre rendez-vous avec un techos, il faut attendre de reçevoir le mail officiel de Free..
Chouette! Je vais pouvoir rebrancher mon serveur sur le Net et abuser de ma liberté d'expression! hahaha!
/Nexus6
--
Mort aux marmottes! ;)
-
Salut! :)
Je viens de recevoir le SMS et le mail pour la prise de rendez-vous, 5 heures après avoir appeler le 3244! Wow 8)
Freenautes soyez patient et si vous êtes fan comme moi de l'interface et des services de la Freebox Révolution depuis plus de 12 ans.. sachez que cette box est toujours à des années-lumières de toutes les autres box: Orange, SFR ou Bouygues (ça code avec les pieds.. :P)
Merci Free!
/Nexus6
--
ıɔǝɔ ǝɯɯoɔ xnǝıɯ ʇsǝ,ɔ nʇunqnʞ