Le projet ayant été approuvé en septembre 2009 par la commission Européenne, il faudra encore quelques mois pour que la fibre arrive dans toutes les rues des Hauts de Seine... Pas avant 2015 ! fin 2012, le département doit être en chantier partout... C'est déjà pas mal non ? Ouvrir des chantiers dans 36 communes en même temps, pour 800 000 prises au moins, c'est plutôt copieux comme menu...
Coté archi, Numéricable impose simplement l'utilisation de connecteurs sur notre fibre dédiée. Je vous laisse imaginer la réponse qu'ils ont eu ..
Je ne vois pas pourquoi on se rajoute des contraintes inutiles. C'est complètement débile de dire "boarf, c'est que 0,5 db". Déjà une soudure c'est quasi 0, ensuite ça vieillit mieux, je passe sur l'inutilité de pouvoir brasser (a part brasser des emmerdes pas d'intérêt). Orange et SFR ont accepté que Free coupe les pigtails : il n'y a AUCUNE raison (sinon politique) d'empêcher Free d'appliquer son archi : pas seulement P2P, p2P avec 100 % de capacité avec continuité du NRO a l'abonné. C'est pas assez explicite pour Sequalum ?
Avec ça, je me dis que ce n'est ni demain ni après demain que Free viendra sur le réseau du SIEA...
Il n'y a pas une carte de meilleur qualité ?Il suffit de demander !
50 millions débloqués et seulement 5 communes prévue...
Même s'il y a effectivement eu du travail de fait, l'attente risque encore d'être longue :'(
Salut a tous
excusez moi mais si les communes en rouge hachurées sont en travaux 2013, moi j'ai pas vu l'ombre d'un camion de travaux ou de bobines de fibres a jasseron. Il reste 4 mois!!!!!
est ce que free va suivre ???
Numericable est présent que sur 3-4 communes (environ).
tu rêve la? ;)
et il existe d'autres fai vraiment sympa aussi
Pourquoi vouloir absolument Free ?
- free a développé plus de 60000km de fibres optiques sur toute la France pour dégrouper.Sur ces 60.000km, combien sont des IRU chez d'autres opérateurs ? La quasi-totalité selon le document de référence ILIAD. Mais booooooon ;)
Sur ces 60.000km, combien sont des IRU chez d'autres opérateurs ? La quasi-totalité selon le document de référence ILIAD. Mais booooooon ;)
Pour éclairer ce que dit Nico, c'est que Free loue sur une longue durée de la fibre SFR ou Orange quasi exclusivement.Après ce n'est pas un reproche, mais non le métier de Free (avant le FTTH) c'était pas de déployer de la fibre !
Free m'offre 6.2MbTu es ridicule. Pourquoi tu réponds à côté ? J'ai bien compris que Free synchronisait plus haut, et il ne me semble pas l'avoir remis en cause. Tu devrais même trouver des messages de moi sur ce forum disant la même chose (parce que c'est pas nouveau ça).
Orange m'offre 2.5Mb
SFR m'offre 4Mb
C'est vite choisi ;) :)
Tu as juste oublié ADELI, KIWI FIBRE OPTIQUE, ALSATIS, WIMIFI et K-NET qui t'offrent 100 Mb/s symétrique.
Si free utilise le réseau SFR alors pourquoi dégroupe des zones dans l'Ain avant SFR et des communes sont degroupés par free et pas SFR ?Parce qu'il y utilise le réseau d'Orange ?
Parce qu'il y utilise le réseau d'Orange ?
Free utilise SFR pour son backbonne et plus Orange pour la collecte des NRA.Free a quand même pas mal dégroupé avant l'offre LFO ;)
La fibre Orange est a un tarif imposé et elle est plus intéressante que la fibre de SFR sur quelques Km.
Inversement pour les liaisons longues distances, SFR est moins cher que Orange.
Cela dépend. L'IRU est assez spécifique du coup Free "possède" en quelque sorte ces fibres. Mais Free a très peu déployé pour le dégroupage. C'est un fait. Que tu ignorais, certes.
Tu dis "free a déployé 60.000km", je te réponds que c'est faux. SFR et Orange ont déployé, Free a des IRU (Indefeasible rights of use, SFR) et des LFO (Lien Fibre Optique, Orange).
Free m'offre 6.2Mb
Orange m'offre 2.5Mb
SFR m'offre 4Mb
C'est vite choisi ;) :)
En résumé Free a essayé de simplifier l'utilisation, la tarification alors que les autres on essayer de compliquer pour profiter d'avoir des tarifs élevés....
Donc les infos sur leur est faux.Donne moi le lien où il est marqué que Free a déployé 60.000km de fibre :).
Comment son relié les antennes mobiles s'il n'ont pas de réseau fibre ? Encore de la location de fibre ?Pourquoi tu passes aux antennes mobiles ? On ne parlait pas du dégroupage ?
S'il arrive à gagner de l'argent en louant c'est que Orange et SFR ont une sacrée marge commerciale ?Bah oui, parce que déployer un réseau c'est gratuit, c'est bien connu !
Ces données viennent de quel test de débit ? À quelle époque ?
Donne moi le lien où il est marqué que Free a déployé 60.000km de fibre :).
Pourquoi tu passes aux antennes mobiles ? On ne parlait pas du dégroupage ?
Bah oui, parce que déployer un réseau c'est gratuit, c'est bien connu !
Non franchement, arrête de raconter n'importe quoi.
Pour les antennes 3G/4G, c'est majoritairement une agrégation de 4 liens SHDSL 5 Mb/s symétrique ce qui donne 20 Mb/s symétrique.Et Free récupère des antennes via le réseau FTTH ou encore avec de la fibre à travers l'offre GC-REDR d'Orange (devenue GC-BLO si j'ai bien compris). Donc oui Free déploie, mais non le réseau dégroupé n'a pas été déployé par Free au niveau de la fibre.
Avant j'etais chez neuf Telecom avec 2.5Mb en ADSL maintenant je peux avoir SFR en ADSL2+ mais que 4Mb.
Free m'offre 6.2 et ça fonctionne très bien depuis 6 ans.
La location de fibre devrait couter très cher si l'installation coute chère ?C'est forcement lié. Mais pour autant ça ne veut pas dire que c'est moins cher de déployer. Faut voir à quelle échéance par exemple. Et sans chiffres ça ne sert à rien de tergiverser !
- free a inventé la Box, que les autres ont copié...
pour moi Bouygues c'est quoi:
- pas de réseau ADSL, 600 NRA dégroupés et le reste en location sur le réseau SFR...
Ok mais ça ne répond pas à la question.
Quel test de débit = quel test de débit as-tu utilisé afin d'obtenir ces chiffres ? Par exemple, Speedtest.net ?
À quelle époque = à quelle époque as-tu réalisé ces mesures en étant chez Orange et chez SFR ?
Quelle est ta définition précise de « box », chose qui n'aurait pas existé avant son invention par Free en 2002 selon toi ?
Concernant les 60000km c'estait sur WIKIPEDIA en tapant free , mais c'est faux vu ce que vous me dites:Disons que c'est leur réseau activé ça. Mais pas ce qu'ils ont déployé ou possèdent. Selon comment on lit la phrase, ce n'est pas forcement faux. Par contre ton assertion du début l'était.
Extrait de WIKI: "Free possède le 3e réseau privé (DWDM classique) en termes de couverture nationale et de capacité (58 300 km de fibre optique en décembre 2010"
Disons que c'est leur réseau activé ça. Mais pas ce qu'ils ont déployé ou possèdent. Selon comment on lit la phrase, ce n'est pas forcement faux. Par contre ton assertion du début l'était.
La BOX pour la TV mais je pense que tu avais compris. ;) :D
La set-top box existant bien avant 2002 ;D
Chez qui ?
Pour le grand public ? :)
De nombreux constructeurs, depuis quelques décennies, sous de nombreuses formes.
Oui.
Ok, mais free a été le premier à le démocratiser en France, et FT à l’époque ne l'avait pas fait ...Curieux vu les moyens de FT ?
Sinon pour revenir aux offres, quand tu as 20 mbs sur de l'ADLS ou 0.5 mbs il devrait quand même y avoir des différences de prix non ?Oui, la ligne de cuivre étant beaucoup plus longue, il faudrait payer plus cher quand tu as 0.5Mbps afin de participer aux frais d'entretien/maintenance.
L'entretien de ma ligne est dans l'abonnement France Télécom il me semble non ?Bah c'est quand même dégueulasse que tu paies 9€ la location de ta paire de cuivre de plusieurs km quand moi je paie autant pour 400m !
L'entretien du réseau cuivre par Orange coûte entre 150 et 200 millions par an. On comprend qu'Orange pense à fermer le réseau cuivre dans quelques années.
Sur les Hauts-de-Seine, la revente du cuivre du réseau téléphonique donnera 50 millions d'euros avec le prix du cuivre au Kg d'aujourd'hui (uniquement pour la partie qui appartient à Orange, la partie verticale des immeubles est souvent la propriété des immeubles).
Autre bonus de l’arrêt du cuivre, les 3/4 des NRA pourront fermer car en ville il y a un NRO pour 4 NRA. Les NRA qui sont choisis pour devenir NRO sont ceux qui seront là dans 50ans. Les autres seront probablement fermés dans 20ans. Cela rentre dans le choix des NRO...
Autre bonus de l’arrêt du cuivre, les 3/4 des NRA pourront fermer car en ville il y a un NRO pour 4 NRA. Les NRA qui sont choisis pour devenir NRO sont ceux qui seront là dans 50ans. Les autres seront probablement fermés dans 20ans. Cela rentre dans le choix des NRO...
l'ensemble du département de l'Ain, soit 250'000 lignes
le SIEA va co investir sur les zones conventionnées (anciennement AMII) construitent par Orange
Je viens d'envoyer un mail au SIEA pour avoir la carte de mars 2014.
Liste des 79 communes dont le déploiement est prévu en 2014
Abergement de Varey
Ambérieux en Dombes
Ambutrix
Andert et Condon
Apremont
Arbignieu
Artemare
Béard-Géovreissiat
Belleydoux
Bellignat
Bénonces
Blyes
Brénaz
Ceignes
Ceyzérieu
Chalamont
Champdor
Charnoz sur Ain
Chatenay
Chavornay
Chevillard
Coligny
Contrevoz
Corveissiat
Courmangoux
Courtes
Dompierre s/ Chalaronne
Domsure
Douvres
Drom
Echallon
Evosges
Germagnat
Groissiat
Hauteville Lompnes
Hostiaz
Joyeux
La Burbanche
Le Montellier
Le Plantay
Lochieu
MantenayMontlin
Martignat
Meillonnas
Mogneneins
Neuville les Dames
Nivollet-Montgriffon
Oncieu
Peyriat
Plagne
Pont d'Ain
Pouillat
Premeyzel
Pressiat
Relevant
Saint André le Bouchoux
Saint Bois
Saint Champ Chatonod
Saint Etienne du Bois
Saint Etienne s/ Reys.
Saint Jean le Vieux
Saint Jean s/ Reys.
Saint Martin du Fresne
Saint Maurice de Rèmens
Samognat
Seillonnaz
Servignat
Songieu
Sonthonnax La Montagne
Sulignat
Talissieu
Torcieu
Tramoyes
Treffort-Cuisiat
Valeins
Vieu d'Izenave
Villars-les-Dombes
Villette sur Ain
Virieu le Petit
Rappel de quelques chiffres :
Le nombre actuel d'abonnés permet d'espérer des encaissements d'environ 3.5/4 millions d'euros par an, auquel il convient de déduire l'ensemble des coûts de fonctionnement
C'est bien cet aspect financier qui a conduit à ajourner tous les projets de déploiements prévus pour 2014, et mettre la priorité sur les évolutions sur le réseau existant (mise aux normes) point de passage obligé pour espérer l'obtention de subventions.
Les promesses de Free sont indiquées ici : https://lafibre.info/free-les-news/free-intensifie-le-degroupage/
Et bien pour moi, les deux question sont celles ci:
Ces subventions annoncées vont elles réellement arriver, et à quelle date ? (quel niveau de certitude en a t'on ?)
Mais si cela se concrétise (j'insiste encore sur le "si") cela permettrait quand même de bien débloquer la situation financière du SIEA (en fait sa division " réseau L@AIN"
donc free prévoit de faire cracher le cuivre jusqu'à plus soif ? C'est vraiment une attitude de précurseurs, ça !Je ne suis pas Free fan mais :
Comment les free fans nous justifient cela ?
Une et une seule adresse testée, non éligible, donc vaste blague ? Il y a combien de foyer dans l'Ain ? 150.000 ?bah, c'était un rien provocateur: Belley est une sous-préfecture,l'adresse testée est bien dans Belley même, et Belley est censée être déjà fibrée puisque je vois dans le dernier plan de déploiement des villages bien plus petits.
bah, c'était un rien provocateur: Belley est une sous-préfecture,l'adresse testée est bien dans Belley même, et Belley est censée être déjà fibrée puisque je vois dans le dernier plan de déploiement des villages bien plus petits.
Mais j'ai peut-être pas très bien compris comment ça fonctionne tout ça ?
[edit] après avoir consulté la carte sur http://siea.sirap.fr/liain/carto/map.phtml?config=liain-public comme proposé en 1ere page, et après décodage ( non les forêts en vert ne sont pas des zones éligibles, ne pas confondre le vert "forêt" avec le vert à peine différent des zones en question, ni le jaune clair avec le jaune jaune..etc.. ), je vois que le seul coin qui a été équipé est une zone industrielle au sud, en dehors de la ville.
60 millions d euro pour 150 000 ça fait 400 euro par foyer si tous l'Ain était fibré....
et avec 60 millions il va y avoir combien de foyer de cablé ??? si ça fibre 15 000 foyers ça fait 4 000 euro pour un fibrage...
les operateurs feraient mieux de mutualiser les installations... ça éviterait un gaspillage d'argent et donc l'augmentation de nos impôts...
Sous préfecture donc réservée à Orange nan ?Non : https://lafibre.info/reso-liain/carte-fibre-optique-ain/
Non : https://lafibre.info/reso-liain/carte-fibre-optique-ain/
Sinon, ça marche la fibre en Savoie ? ;D
Mais bon dans l'Ain on a de la fibre et de la fondue savoyarde :)
Il me semble que les informations sont plus vers fin avril.
Mais étant donné que le SIEA n'a presque pas déployé de communes en 2014. Ils vont surement faire ceux qui étaient déjà prévues.
https://lafibre.info/ain/objectif-deploiement-2014-siea/
Liste des communes de l' Ain qui seront fibrées par Orange.
K-net va monter en débit l'Ain normalement.Ca serait une très bonne nouvelle, après il faut que le SiEA upgrade.
Combien de prises dans l'Ain ? Histoire de calculer le taux de pénétration.
Par contre il y a des lignes qui ne sont déployées que si la personne ne souscrit, il me semble, non ? (habitations isolées du reste de la commune où le point de branchement n'est mis que sur demande)
mouai, ça fait des années que le panneau La fibre est ouverte dans votre commune, hors c'est faux, le village de Saint Jean sur Veyle n'a pas la fibre (école, mairie...).
Les cartes fournis par RESO-LIAin sont fausses !
Je suis de St Jean S/ Veyle et j'ai la fibre. C'est juste que le bourg n'est pas concerné.
L’objectif de cette infrastructure est de permettre l’accès au Très Haut Débit, de l’ensemble des particuliers, des entreprises et des collectivités de l’Ain.
COMMUNES OUVERTES AUX SERVICES Très Haut Débit Li@in Sous réserve d'éligibilité de l'adresse
...
ST JEAN SUR VEYLE
"le bourg n'est pas concerné" ça veux dire quoi ? Que les habitants du bourg n'ont pas le droit au très haut débit ? Pour quelle raison ?
Par contre http://reso-liain.fr dit bien :
Et sur :
http://reso-liain.fr/wp-content/uploads/2016/10/Li@in-LISTE-COMMUNES-OUVERTES_2016.pdf (http://reso-liain.fr/wp-content/uploads/2016/10/Li@in-LISTE-COMMUNES-OUVERTES_2016.pdf)
Donc sous réserve d'éligibilité de l'adresse, ça veux dire seulement 20% ou 30% des habitants !
Aucun plan n'est présenté pour la couverture réel des communes à 5, 10 , 20ans !
Le seul plan qui compte apparemment c'est la rémunération des directeurs.
Bonjour, est-ce que vous avez des informations sur un éventuel futur déploiement à Chatillon la Palud ? Tous les villages autour sont déployés ou en cours de déploiement... Merci !
Bonjour,
Savez-vous s'il y a un projet d’installation de la fibre à Neuville sur Ain courant 2019 ?
Merci !!
bonjour
a t on des nouvelles du renouvellement du marché des travaux qui devait avoir lieu en juillet (je ne connais pas la date exact) ? quelles conséquences sur l'avancé des travaux ?
je suis actuellement dans un immeuble qui est le seul non relié au reseau SIEA (car construit fin 2016) et donc le seul immeuble non eligible a la fibre... alors que tous les voisins le sont (meme chez orange via le siea!)
le dossier est complet mais le SIEA m'avait dit que les travaux ne pouvaient pas avoir lieux a cause de ce renouvellement, et ils ne pouvaient me donner une date précise
si j'ai bien compris, il y'a eu un nouvel appel d'offre pour peut etre changer d'entreprise (actuellement eiffage energie) ?
merci
La fibre optique devrait être installée partout dans l’Ain en 2021
« Tenir l’objectif de 100 % d’équipement en fibre optique en 2021 dans le département », c’est toujours le cap qu’a confirmé Walter Martin, président du syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain (Siea), en conclusion de la commission géographique d’échanges, qui s’est déroulé jeudi dans la commune. Les délégués des communes du Sud-Ouest du département étaient réunis à cette occasion. Il reste toutefois 200 000 prises à construire. Pour cela, l’investissement des partenaires des collectivités, de l’État et de l’Europe est primordial selon Brigitte Coulon, conseillère départementale, afin de favoriser l’obtention d’un financement à hauteur de 260 millions d’euros auprès de la Cdc (Caisse des dépôts) et de la Bei (Banque européenne d’investissement). La fibre est loin d’être la seule activité du Siea. Le syndicat prépare également l’importante renégociation de trois contrats de concession avec Enedis, arrivant à échéance en 2020. Il intervient aussi pour la transition énergétique en conseillant les communes pour consommer moins (production de rapports identifiant les gisements d’économie, proposition d’une gestion plus économe de l’éclairage public) et pour produire plus (photovoltaïque, éoliennes).
Source : Le Progrès (https://www.leprogres.fr/ain-01-edition-dombes/2018/12/08/la-fibre-optique-devrait-etre-installee-partout-dans-l-ain-en-2021)
Des précisions sur "mais 9 communes sont actuellement en « phase d’expérimentation de raccordements souterrains par Orange »" ?
J'ai vu dans ma rue à Villars les dombes, deux personnes tirer de la fibre depuis un regard. Ils avaient une camionnettes "France Télécom".
Bonsoir,
Petite confusion de ma part (j'ai rectifié dans mon post initial)
Donc je reprends :
Orange était venu sur le réseau SIEA dans un premier temps sur 8 communes du pays de Gex en ne raccordant au départ que les immeubles.
Ils sont actuellement présent sur environ 70 communes sur lesquelles ils effectuent les raccordements souterrains de leurs abonnés (en immeuble ou en individuel)
Et c'est pour les raccordements aériens que porte l'expérimentation actuelle et cela sur neufs communes.
Les précisions ici :
BonjourTout Chaleins je ne sais pas, mais on a pas mal de clients sur cette commune depuis plusieurs années
j'aimerai savoir si il y a la fibre un chaleins ?
merci
le siea me dit que je ne suis pas éligible alors que les maison de a coter son pratiquement toute fibré ,comment faire pour Etre éligible ? merci d'avanceje suis dans le meme cas... depuis.. octobre 2016 :-)
Dernière info toute fraîche : ce matin (14/12/18), je vois des ouvriers tirant des câbles dans Jassans. Ils m'ont confirmé que c'est de la fibre optique SFR.
Je ne sais pas quand se feront les raccordements, ni quels sont les quartiers prévus...
Bonjour,
Je reviens sur le cas (très) particulier de Jassans
Pour résumer : La commune de Jassans Rottier fait partie des 10 communes de l’Ain qui avaient déjà un réseau Numéricable au moment des premiers accords entre le SIEA et Numéricable (devenu depuis SFR)
Le but pour le SIEA est d’utiliser les infrastructures existantes pour intégrer ces 10 communes à son réseau actuel.
Mais à mon avis, il y a certainement des abonnés sur ce réseau SFR ex Numéricable, donc moins facile que de « tout casser et tout reconstruire » ?
Après, qui fait quoi ? je l’ignore, mais pas surprenant de voir des équipes SFR travailler sur Jasssans
J’ai recherché les infos sur ces 10 communes dans les documents du SIEA, cela avait été évoqué lors de l’AG du 18 novembre 2016
Extrait du compte rendu de cette AG, (en page n° 16/26):
Programme des travaux sur les 10 communes de réseau câblé NC/SFR
Le travail sur le programme de travaux des 10 communes du réseau câblé NC/SFR a
débuté. Au terme des discussions avec NUMÉRICABLE, pendant 40 ans, nous pourrons
Utiliser les fourreaux lui appartenant dans les communes câblées. Il s’agit de : Jassans-
Riottier, Lagnieu, Massieux, Misérieux, Parcieux, Reyrieux, Saint-Bernard, Saint-Didier sur-
Chalaronne, Thoisey et Trévoux. Dès la fin des discussions avec NC, pour résoudre
des problèmes techniques, des travaux seront lancés.
Voilà tout ce que j'en sais !
Et depuis on connais la chanson, j'habite également Jassans, depuis cette date c'est silence radio complet.. Aucune nouvelle avancée...
Idem en consultant les PV d'assemblée de la commune... Parfois la question est soulevée en AG, mais rien de neuf sous le soleil, bref tout est au point mort..
Pas prets d'avoir la fibre par ici... Meme 2021 me semble TRES TRES optimiste !
La couverture de RESO-LIAin : (cliquer sur la carte pour zoomer)
(https://lafibre.info/images/dsp/201812_ain_carte_reseau_liain.png) (https://lafibre.info/images/dsp/201812_ain_carte_reseau_liain.png)
J'habite sur Beauregard 01480 , je pense qu'ils nous ont oublié dans notre coin car tout autour c'est fibré.
je crois que je vais finir par déménager, lol .
Qu'est ce que c'est lent pour fibrer ses communes !
Bonjour,
Je reviens sur le cas (très) particulier de Jassans
Pour résumer : La commune de Jassans Rottier fait partie des 10 communes de l’Ain qui avaient déjà un réseau Numéricable au moment des premiers accords entre le SIEA et Numéricable (devenu depuis SFR)
Le but pour le SIEA est d’utiliser les infrastructures existantes pour intégrer ces 10 communes à son réseau actuel.
Mais à mon avis, il y a certainement des abonnés sur ce réseau SFR ex Numéricable, donc moins facile que de « tout casser et tout reconstruire » ?
Après, qui fait quoi ? je l’ignore, mais pas surprenant de voir des équipes SFR travailler sur Jasssans
J’ai recherché les infos sur ces 10 communes dans les documents du SIEA, cela avait été évoqué lors de l’AG du 18 novembre 2016
Extrait du compte rendu de cette AG, (en page n° 16/26):
Programme des travaux sur les 10 communes de réseau câblé NC/SFR
Le travail sur le programme de travaux des 10 communes du réseau câblé NC/SFR a
débuté. Au terme des discussions avec NUMÉRICABLE, pendant 40 ans, nous pourrons
Utiliser les fourreaux lui appartenant dans les communes câblées. Il s’agit de : Jassans-
Riottier, Lagnieu, Massieux, Misérieux, Parcieux, Reyrieux, Saint-Bernard, Saint-Didier sur-
Chalaronne, Thoisey et Trévoux. Dès la fin des discussions avec NC, pour résoudre
des problèmes techniques, des travaux seront lancés.
Voilà tout ce que j'en sais !
J'espère avoir une bonne nouvelle lundi ....car les tuyaux sont tirés et arrive au bord de mon terrain, ne manque que la desserte...c'était prévu pour 2018, mais nous sommes en mars 2019, et toujours rien, donc si demain, Chavannes sur Suran n'est pas dans la liste des travaux très prochainement, je vais être un tontiné irritable !
Bon we et croisons les doigts !
Patersson21, renseignes toi sur les Box 4G, à Balan, il y en a forcement, et le débit est bien plus élevé que 4 mo/s...
On a encore pas fini avec nos 2 mega en ADSL !!!! Grrrr
c'est d'une lenteur... impossible d'avoir une réponse précise.
Comme vous le savez déjà, la commune de CHATILLON EN MICHAILLE a été retenue dans le cadre du programme 2019 voté par les élus du département lors de notre dernière assemblée générale.
Ainsi, l’ensemble des habitants et professionnels de votre commune (sauf cas particuliers) bénéficieront prochainement du service très haut débit.
Les études sont en cours. La planification des travaux quant à elle n’est pas établie à ce jour.
je te rassure, ça fait 5 ans qu'ils me disent que c'est à l'étude !moi c'est pire, la commune est fibrée, la rue et tous mes voisins aussi (meme l'immeuble qui est en limite de propriété...). Mon immeuble a été construit en dernier, terminé et livré en 2016. Ca aurait du etre fibré des le début, mais suite a des problemes avec le promotteur (document manquant) ca a trainé trainé... et maintenant je suis dans la liste des "extensions", donc pas prioritaire du tout ;D
je crois surtout qu'il y a copinage avec les élus...car toutes les communes de mon canton sont raccordées sauf la mienne, alors que tous les tuyaux sont passés, ils arrivent sur mon terrain. Vas savoir pourquoi ils ont repoussé alors qu'ils étaient sur place, et que tout était prêt.
Bonsoir je ne comprend plus rien a leur déploiements ma ville est éligible a plus de 50% , mes voisin son raccordée mais pas mon adresse
Il y a bien longtemps que je ne comprend plus la politique du SIEA, c'est le même problème chez moi, toutes les communes autour de Chavannes sur suran sont éligibles à la fibre, sauf nous, qui étions prévu en 2018, et finalement repoussé à 2021. Sachant que le central et les fourreaux sont tous tirés, seul la desserte est à faire. Nous sommes la dernière commune de tout le canton à ne pas être relié, et le SIEA n'a même pas dénié me répondre pour m'en donner la raison.
La fibre optique: des disparités entre communes
La disponibilité de la fibre optique jusqu’à l’abonné marque une nouvelle étape dans le déploiement du très haut débit. En juin 2019, trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes ont une nette avance dans le développement de cette technologie reconnue aujourd’hui comme la plus performante : le Rhône, et, dans une moindre mesure, la Loire et l’Ain.
Des disparités entre communes
Toutefois la part des locaux raccordables à la fibre optique par commune, au 2e trimestre 2019, est très différente au sein de notre territoire. Ainsi dans le pays bellegardien, Bellegarde-sur-Valserine est moins bien lotie, avec une part comprise entre 20 et 40 %, que Châtillon-en-Michaille qui affiche une part à plus de 80 %. Champfromier, Chanay, ou encore Lancrans sont à 80 % et plus.
Dans le Pays de Gex, même constat, la fibre est inégalement présente. A Divonne, la part des locaux raccordables est entre 60 et 80 %, à Ferney-Voltaire entre 40 et 60 %, alors que Gex affiche un beau 80 % et plus.
La Région Auvergne Rhône Alpes a fait la promesse que 90 % du territoire sera éligible à la fibre optique d’ici 2022.
Pareil pour Bellegarde contrairement aux promesses de 2019 pas de travaux, pas d'avancement sur la carte de l'arcep.
- Saint-Euphemie : ils sont déjà en grande majorité déployé et raccordables le raccordement y est pour pas dire terminé depuis fin 2018 (???!) pourquoi le SIEA parle d'un raccordement en 2020 la bas ?!!
En effet le cas de bellegarde est hallucinant, je crois bien que li ain est a la rue complet, leurs carte de déploiement et de prévision 2020 2021 publiées en début d'année 2019 c'est du flan... quand on voit que des communes soit disant prévues en 2020 sont fibrées depuis fin 2018 et que des communes prévues en 2019 ne le sont toujours pas en 2020.... mouais...Il y a bien K-net autour de Bellegarde!
Bref la fibre c'est pas pour demain je crois !!!!....
Sûrement parce que la loi sur la complétude des déploiements dans les 5 ans suivants le déploiement dans une commune doit être respectée.
Dites, je retrouve pas l'info, c'est quoi la capacité des armoires fibre du SIEA en nombre de locaux raccordables ?
Bonjour;
Cela fait maintenant deux ans, a minima, que mon quartier (Vennes), à bourg en bresse, est fibré en aérien par Orange. Le pm est déployé, la rue Montesquieu est raccordée mais la plupart des rues perpendiculaires à cette dernière attendent encore la fibre ( les pbo ne sont pas installées). Si quelqu'un à quelques informations à m'apporter je serais ravi car l’attente commence à être longue et l'ADSL ne suffit plus. J'aimerais notamment savoir, même si je conçois que c'est difficile, quel est le temps qu'il faut attendre pour que les techniciens installent des Pbo dans chaque rue .
Merci pour vos réponses et excusez-moi si je n'ai pas écrit mon message sur la bonne discussion.
lien utile : https://cartefibre.arcep.fr/index.html?lng=5.227268746270283&lat=46.19113738666718&zoom=16.231424201378758&mode=ZAPM&legende=true&filter=true&trimestre=2020T1
Je suis fibré depuis 8ans et je n'ai jamais eu de technicien pour changer de boitier. Faire attention aux personnes qu'on fait entrer chez-soi.
BELLEGARDE-SUR-VALSERINE ACCUEILLE SON PREMIER SHELTER
Equipement nécessaire au déploiement harmonieux de la fibre optique sur le territoire, tout en évitant l’installation d’un trop grand nombre d’armoires de rue, le tout premier shelter du département a été posé ce mardi 23 juin sur la commune de Valserhone, Bellegarde-sur-Valserine. La pose de ce nouvel équipement urbain a été réalisée par la société Axione, partenaire du SIEA.
Ce shelter, local technique où chaque fibre de la zone est regroupée, représente l’équivalent de sept armoires de rue et pourra accueillir, à terme, 2160 prises, protégées des agressions extérieures dans un mobilier dédié.
S’il est le tout premier équipement de ce type à être installé dans l’Ain, ce shelter sera plus globalement installé à court terme sur le territoire de Valserhone. Cette solution devrait, ensuite, être prochainement déployée sur différents points du département, à commencer par la commune de Pont-d’Ain.
j'aimerais bien plus d'info, d'apres le site du SIEA Orange utilise bien les équipement du SIEALa fibre du SIEA oui, pas les équipements.
Donc je suis sur à 99% que Nordnet sera à 100/100 sur le réseau du SIEA :)Le 1% restant est si Nordnet casse sa tirelire et s'achete une offre activé >100M au SIEA?
Nordnet n'a jamais dégroupé de PM. C'est une entreprise qui fait partie du groupe Orange, il n'y aurait pas vraiment de raison de faire 2 fois le travail de dégroupage.Bonsoir,
Nordnet sert à Orange pour proposer des offres sur les RIP Activés, en attendant qu'Orange FAI dégroupe le PM, ensuite, les commerciaux orange proposent leur fibre à ces abonnés.
J'imagine qu'ils sont dans l'ain pour 2 raisons :
- Transfert des abonnés Wibox
- Les zones où Orange n'est pas encore présent mais le réseau activé oui
Donc je suis sur à 99% que Nordnet sera à 100/100 sur le réseau du SIEA :)
Bonjour,
Savez-vous quand Orange commercialisera sur toutes les communes (notamment les communes de l'ouest) ? Et ce qu'il en est de l'accord avec Bouygues ?
Bonjour, depuis fin juillet, les travaux pour le passage de la fibre dans les communes de Fareins (ZA de fareins)-Beauregard-Frans ont commencé.
les câbles sont installés à vitesse grand V, ça traine pas....
j'espère une commercialisation et une installation aux logement rapidement.
J'aimerais bien savoir combien de temps cela met pour se mettre en place ?
http://reso-liain.fr/wp-content/uploads/2019/12/Deploiement_ain_NOVEMBRE-bd.png (http://reso-liain.fr/wp-content/uploads/2019/12/Deploiement_ain_NOVEMBRE-bd.png)
Bonjour,
Je viens de m'inscrire sur lafibre.info spécialement pour te répondre :) Je suis sur Ars-sur-Formans, les travaux de déploiement de la fibre (réseau l'Iain SIEA) démarrés en août vont se poursuivre en septembre. Il s'agit dans un premier temps de poser le câble en tranchées sur la RD 904, la rue Jean-Marie Vianney, jusqu'au armoires de répartition prévues près du local technique, la rue des écoles et le chemin du château pour relier Misérieux. La répartition dans la commune se fera ensuite en utilisant les ouvrages Orange existants, aériens ou souterrains suivant les cas. La commercialisation par les opérateurs internet se fera en 2021.
Donc je pense sur les communes de l'ouest comme Ars-sur-Formans, Frans et Jassans Riottier ce sera pour début 2021.
Sinon concernant Orange sur le réseau l'Iain SIEA, je pense qu'ils vont proposer les offres nationale comme par exemple Download 2000/ Upload 600
Si vous avez des informations, hésitez pas à les partager :)
Bonne journée
le problème, c'est surtout qu'ils annoncent une date de raccordement, pour ma commune, c'était 2018 ( voter à l'ag de 2017), la fibre a été tiré, il ne restait que la desserte, mais ils ont décidé de repousser la mise en place de cette desserte à 2021, sans donner la moindre explication. C'est surtout ça que je reproche au SIEA, de ne pas respecter leur engament et leur parole.
Bonjour, oui, il faut savoir prendre son mal en patience, et puis en 2021, tous les Aindinois seront fibrés, c'est Vauquiez et le président du siea qui l'ont dit !
J'espère qu'ils ne vont pas nous sortir un truc du genre " le covid" nous a ralentit dans le déploiement, vous serez raccorder en février ( mais de quelle année, on ne sait pas)...
En tout cas, joli Capitaine Caverne ! ça me rappel mon enfance...
Bonjour,Meximieux c'est prévu pour le 1er septembre, par contre Pérouges c'est un fibrage partiel d'après la carte pour fin septembre ... J'en sais pas plus, voisin !
Je suis habitant de Meximieux 01800 et bientot habitant de Perouges 01800. Auriez-vous une idée (meme très grossit) du délai pour avoir acces aux offres fibres ? 2021 ? 2022 ?
merci par avance !
Bdn
voici un document que j'avais récupérer sur le site du siea, jugez par vous même !
Bonsoir,Si vous êtes éligible chez K-net, c'est comme Free en mieux. 100Mbps symétrique dans l'Ain ;)
J'habite a Val-Revermont et mon fournisseur Free ma dit vers mi-novembre que la fibre arriverais dans un délais maximum de 1 mois et demi quelqu'un a des info la dessus ?
Ou ça sera beaucoup plus long que 1 mois et demi ? ( je pense pas que la personne au telephone de free ma menti quand meme non ? )
Merci d'avance pour vos futur reponse si quelqu'un a des info
Bonne soirée
Val-Revermont est en zone Li@n et vu que Free n'a pas encore signé avec le SIEA...
Donc pour moi oui c'est un gros bobard.
Etrange pourquoi me dire ceci, surtout que je lui et rien demandé ces bien lui qui ma dit quelle sera bien disponible pourquoi mentir quelle utilité surtout >:(Pour éviter que tu partes chez Orange ou les autres FAI Alternatif.
Pour éviter que tu partes chez Orange ou les autres FAI Alternatif.
Etrange pourquoi me dire ceci, surtout que je lui et rien demandé ces bien lui qui ma dit quelle sera bien disponible pourquoi mentir quelle utilité surtout >:(Certains quartiers sont éligibles K-net et K-net ne fait pas de pub...
Certains quartiers sont éligibles K-net et K-net ne fait pas de pub...
Val-Revermont est en zone Li@n et vu que Free n'a pas encore signé avec le SIEA...
Donc pour moi oui c'est un gros bobard.
Un conseiller qui ne connait rien des RIP et qui pense que quand Orange fibre, eux arrivent derrière, mais ça, ça ne marche pas partout en surtout pas sur Liain, sinon ça se saurait depuis longtemps !
Sur Liain, si tu es fibré, tu es éligible aux FAI alternatifs (je ne vois pas pourquoi ça en serait autrement) et Orange/Sosh avec un peu de chance.
Sinon je suis assez d'accord avec Hugues et MacGamerFR, pour moi ça a toujours été Treffort-Cuisiat et ça le restera (enfin vu de St Etienne du Bois ;D ;D ;D)
chez SFR c'est 400 ou 500 mega aussi, 300 chez sosh (la marque lowcost d'orange), et eneffet 2gbps1giga chez orange ;)
A priori si c'est le même boitier que SFR, c'est une configuration qui sera upload sur la box par l'opérateur pour changer le débit de la synchroMerci, j'espère que le up sera effectivement plus haut car 5 c'est un peu limite pour le télétravail.
c'est vrai que ca a bien trainé mais en 2020 malgré le covid je trouve qu'ils ont fait un grand bon en avant, on voit les techniciens partout !
pour chez moi ca a enfin été fibré en novembre, hier un technicien est repassé car apparemment y'avait un soucis (pas de signal) mais je ne peux toujours pas prendre d'abonnement.
en novembre oni m'a dit que je pouvais esperer avoir l'abo avant noel, mais le techos d'hier m'a plutot dit fin fevrier... :-\
qui peut nous renseigner sur les dates de travaux, création de la desserte finale ? car personne ne donne jamais de date, à part, en 2021......c'est long 2021 !Avec le SIEA il faut pas trop compter dessus, nous c'était censé être 2019 et aujourd'hui toujours rien 0.85 Mégabits à Bellegarde en quartier résidentiel, télétravail impossible
les lieux en zone blanche adsl le sont souvent aussi pour la 4G, la fracture numérique n'est pas une légende...et en colline ou montagne, quand l'emetteur est caché, c'est mort pour la 4G même avec une antenne.
Entre le discours des politiques et la réalité du terrain, et du quotidien des Français, il y a un gouffre.
Sinon, pensez à désinstaller 2020, elle contenait un virus !Ah yes! :D :D :D
Du coup rien d'intéressant, c'est exactement la même à ceci près que le plateau d'Hauteville est passé sur le programme 2021 (auparavant 2019)
Je ne veux pas te démoraliser, mais l'armoire est posé dans ma commune depuis 4 ans, et la desserte n'est toujours pas faite !
Je compte plus sur la 5G voir la 6G que sur la fibre...et peut être même sur l'internet d'Elon Musk ;D
il y aura juste 13 ans entre les premiers raccordés et les derniers...
Des levés de réserve sont en cours sur le secteur, a l’issu l’éligibilité sera immédiate.
ça ne te gênerais pas de repousser à 2025, tu sembles déjà avoir la fibre... ;)
Cela inclus les extensions ?
Jassans était soit disant au programme 2020... (Sans parler qu'on devrait lavoir depuis 2014 ou 2015... )
Évidement absolument rien en 2020... Pas l'ombre d'une armoire dans les rues, il on juste passe l'artère principale fibre l'été dernier (2020)...depuis, il ne se passe absolument rien....
Et que vois-je... Toujours pas de jassans au programme 2021 😂🤣 on va l'avoir quand cette p.... De fibre a jassans ?!!??!!?
Il faut juste lire l'article du journal que j'ai posté en message à la fin de la page 31 de ce topic, il a été dit fin 2021, début 2022 à Jassans. Après c'est possible que ce soit encore après, je l'espère pas pour toi.
Moi sur Ars-sur-Formans c'était prévu fin 2019, par contre sur le 2eme semestre 2020 nous avons eu sur les grands axes dont la D904 les tranché avec le tirage de la fibre, et deux belles armoires fin janvier 2021 toutes neuves dans notre village. Ils parlent de nous raccorder jusqu'au logement du coup été 2021 ou au pire septembre 2021 avec la proposition des offres opérateurs.
Après entre la 5G et la fibre je préfère la fibre, la 4G suffit largement.
Bon courage.
C'est sans cesse reporté, chaque année on nous dit l'année prochaine...
Moi je constate une chose : jassans était au programme 2020 (y compris sur les cartes qu'on peut encore trouver sur le site du SIEA) on est en 2021 et la fibre est encore TRESSSSSS loin d'arriver dans les logements pour la bonne et simple raison que seul l’artère principale a été passé... il reste encore la pose des armoires + tous les raccordements.... bref... même début 2022... c'est une plaisanterie !
Qu'ils mettent a jour leur cartes en annoncant les vrais délais.. car l'utilisateur lambda lui consulte le site du SIEA et voit simplement que jassans était pour 2020 alors qu'en réalité il n'y a encore rien de fait
Non mais tout ce que tu dis je le sais et je suis d'accord, mais je te dis juste que 2022 a été dit sur un journal il y a quelques mois que tu as peut être loupé et comme tu parlais de fibre à Jassans sur 2021. J'ai vu tous les travaux à Jassans je sais, et j'ai même vu pleins de grosses bobines de fibres le long de la D131 en haut de la pente du coté de beauregard stocké au niveau du rond point pour raccorder Jassans.
il y avait un chat sur le site du siea il y a quelques jours, j'ai posé la question pour ma commune, qui devait être faite en 2018, puis 2021, et là, ils m'ont annoncé été 2022 !
Ils commencent à me gonfler grave le siea. Champion du pipeau et des belles photos dans le progrès, mais aucune date de respecté. Que font ils de nos impôts et de toutes les aides reçu ?
Pour info même si ça peut paraître lent les équipements actifs sont arrivés dans l'armoire de rue de ma commune (Chalamont)
(en gros l'historique
=> aout/ septembre 2020 : travaux sous le trottoir (passage des gaines sous la rue, installation de regards) et base en béton pour la future armoire (désolé je ne suis pas du métier je n'ai pas tous les termes techniques)
=> janvier ou février 2021 : installation de l'armoire (en une journée ils ont fait celle de la commune et des alentours)
=> fin avril 2021: passage de l'électricien
=> fin mai 2021: installation des équipements actifs (je n'ai pas pu vérifier mais j'imagine que ce sont bien les équipement Gigabits prévus pour 2021)
On doit approcher du bout je pense ? il faut encore que les données soient mise à jour et remontées aux opérateurs puis attendre les "3 mois ARCEP" (ça s'applique aux offres "particuliers" et pro ou qu'aux particuliers ?)
Je vais te réconforter, l'armoire et l'artère est installé depuis 4 ans dans ma commune, et toujours rien, de 2018, on est passé à 2021, et il y a 15 j, ils m'ont annoncé été 2022 par "chat".
Allez voir sur le site de l'arcep, c'est drôle, la Loire est entièrement fibré. Et dire que le SIEA se vantait il y a une dizaine d'année d'être des précurseurs pour la fibre ! :'(
Ça commence a sérieusement me gonfler leurs conneries..
Je suis gérant d'entreprise, si je faisait comme ça avec mes clients j'aurais déjà pris des procès... Annoncer des délais et a chaque fois revenir dessus!
Bref.. je compte plus sur la fibre par ici... Ça devient quand même délirant en 2021!
Le pire c'est que j'habite quand même dans l'une des communes les plus grosses de tout l'ouest de l'Ain.. jassans n'est pas tout petit... On fait parti de l'Agglo de Villefranche .... Bref.. ça le scie le c...
C'est quand même tragique Jassans-Riottier soit la seule ville de la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône à ne pas avoir été intégré dans l'AMII d'Orange. Peut-être qu'il y a moyen de négocier comme la fait Wittelsheim dans le Haut-Rhin, seule ville de l'agglo de Mulhouse à n'avoir été intégré dans l'AMII d'Orange en 2011 alors que la ville avait rejoint l'agglo un an plus tôt. Finalement le maire de Wittelsheim a négocié en 2017 un accord avec SFR (https://lafibre.info/haut-rhin-amii-sfr/wittelsheim/) plutôt que rejoindre le RIP et payé 857.000€.
la carte arcep a été mis à jour, pas grand chose de nouveaux.... il ne se passe plus rien :/
Tous fibre pour 2022 😅😅😅😅😅 Magnez vous les gars y reste 6 mois....
Ou 1 an et demi selon de quand on parle en 2022 ;)
Si on ce base sur le rythme passé (2006 - 2021) même pas la moitié de département fibré. On doit être dans les départements les plus lents de France. Donc pour arriver à 100 % il faudra attendre 2036. Le siea est totalement incompétent pour mener a bien ce genre de projet dans les temps. Parallèlement le Nord qui a commencé en 2018 est à plus de 80 % à ce jour.Les priorités ne sont pas mises aux mêmes endroits.
Le Nord Pas de Calais est fibré par Axione, avec beaucoup de ligne en aérien qui tombent au moindre coup de vent et une collecte Axione calamiteuse depuis deux ans (ça a l'air d'aller mieux en ce moment).Je veux bien une source sur les nombreuses lignes qui tombent au moindre coup de vent.
Je veux bien une source sur les nombreuses lignes qui tombent au moindre coup de vent.Les fameux fils du Nord où des gens arrivaient à prédire les coupure en fonction du vent. Il semblait qu'il y avait des lignes de transport en aérien.
Les priorités ne sont pas mises aux mêmes endroits.
Le Nord Pas de Calais est fibré par Axione, avec beaucoup de ligne en aérien qui tombent au moindre coup de vent et une collecte Axione calamiteuse depuis deux ans (ça a l'air d'aller mieux en ce moment).
Je doute que dans l'Ain, l'installation du Nord soit acceptée (enfouissement des lignes par exemple) ;)
Les fameux fils du Nord où des gens arrivaient à prédire les coupure en fonction du vent. Il semblait qu'il y avait des lignes de transport en aérien.Ah, finalement pas tant de soucis que ça et peut-être résolus, me voilà rassuré.
C'est vrai que les fils en questions sont plus calme en ce moment : Soit les gens sont partis chez qui ça marche, soit les problèmes ont été résolus.
Je préfère un déploiement rapide avec quelques soucis corrigé par la suite. Que de rien avoir du tout et être dans la galère depuis des années comme c'est le cas actuellementC'est un choix collectif.
C'est un choix collectif.Je te rassure dans le nord il y a également plein de petits villages et Axione n'a pas construit une toile d'araignée géante avec des fibres dans tous les sens comme tu le sous entend
Après, la densité de population de l'Ain n'est pas celle du Nord et j'imagine assez bien que les habitants veulent garder aussi le cachet de leur village.
Après, la densité de population de l'Ain n'est pas celle du NordEntre 112 et 244 hab/km² je ne vois pas d'énorme différence, on est dans le même ordre de grandeur. Après on peut chercher plein d'excuses à ce projet lancé en 2006, mais c'est quand même pas fameux !
L'Ain doit être bien plus montagneux que le Nord.On trouvera toujours des excuses mais bon, faut aussi être un peu raisonnable.
Pour le nord, j'avais suivi de loin les fils :Relis mon message, j'ai dit que c'était "si pire" mais que ça fait 6 mois que ça va.
https://lafibre.info/cap-fibre/forte-baisse-de-debit-le-soir-reseau-axione/
https://lafibre.info/cap-fibre/problemes-recurrents-sur-le-reseau-axione/
Si c'est pas si pire et je veux bien le croire, tant mieux.
Pour l'Ain, franchement, je ne comprend pas bien ce qui a pu dérapé.Plein de choses, entre autre un conflit avec Orange sur l'AMII, des choix techniques (équipements actifs au niveau des PM), l'installation RFoG pour NC, la mise à jour du réseau pour avoir des PM ARCEP-compliant, les OCEN qui n'arrivent pas...
Les travaux de la fibre optique vont débuter
Par Le Progrès - 29 févr. 2020 à 20:18 - Temps de lecture : 1 min
1| |
L’arrivée de la fibre est prévue dans les prochains mois. Photo Progrès /Fabienne GAY
Beaucoup de Jassanais s’interrogent sur l’arrivée de la fibre optique. La commune de Jassans dépend du syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain (SIAE), pour le déploiement de la fibre optique sur son territoire. Le SIEA, après avoir donné priorité aux zones à faible débit, dites « zones blanches », peu rentables, a dû trouver des fonds et des subventions pour poursuivre sa mission sur le département.
C’est maintenant, chose faite. Les travaux commenceront au printemps, par la pose de la grosse artère qui va desservir les communes entre Trévoux et Fareins, en passant par Jassans.
Une deuxième phase est prévue, pour la pose des armoires de raccordement à l’artère principale d’une part et aux habitations d’autre part. Tous les habitants de cette zone seront raccordés à la fibre optique en 2021, au plus tard.
Pour rappel :
Mi juin 2021 : toujours pas l'ombre d'une armoire sur jassans... Pire : aucune dalle en béton construite nul part ... Le déploiement semble complètement stoppé...
Peut-être qu'en mairie ils ont des infos... j'imagine qu'ils sont consulté pour l'implantation des armoires ?
8 posts et une remarque bien déplaisante.
C'est facile d'être patient qu'on on y habite pas. Quand à ta médiocratie, tu peux te garder des remarques de parisien de merde.
Tu attends comme tout le monde, tes cris, hurlements, trépignements, n'y changeront pas grand chose, à moins que tu décides de payer plusieurs dizaines de milliers d'euros de ta poche pour avoir une fibre chez toi ? Non ? C'est trop cher ? Et bien t'attends.Accessoirement, c'est nous au travers de nos impôts qui payons le SIEA et donc la Fibre.
Ce qui n'a aucun rapport avec la choucroute.Et?
les gens ont le droitOui, les gens ont le droit d'être égoistes et d'utiliser ce forum comme un défouloir.
Comment se fait-il que tant de gens se plaignent? C'est bien qu'il y'a un souci quelque partIl ne me semble pas avoir nié ce fait.
Il ne me semble pas avoir nié ce fait.Si j'ai bien compris, rassure toi. Par contre sur un forum on a le droit d'exprimer son mécontentement concernant l'opérateur sachant que le sujet du topic en question est justement le déploiement de la Fibre par ledit opérateur. D'ailleurs si on avait pas le droit, le modérateur l'aurait écrit dans la charte et on aurait sanctionner les plaignants. Si on ne peut pas parler d'eux, le topic n'a pas d'utilité. Si c'est uniquement pour parler d'eux en bien, je ne vois pas l'intérêt. Parler du mécontentement (dans le respect évidemment) est un sujet comme un autre (technique, satisfaction).
Si ta seule réponse c'est "oui mais le SIEA", tu n'as pas compris sur quel site tu étais, c'est un forum collaboratif, pas le forum du SIEA.
Donc pour toi on aurait pas le droit de dire que la carte du déploiement ne suit pas le planning prévu et annoncé par le SIEA et que certains puissent se questionner sur ce retard?Relis le sujet, c'est pas juste des questionnements, c'est des complaintes et des insultes.
Sur Jassans, les choses semblent bouger à nouveau (photo chantier + localisation du chantier)
Ci-joint photo prise ce jour.
Sur Jassans, les choses semblent bouger à nouveau (photo chantier + localisation du chantier)
Ci-joint photo prise ce jour.
Bonjour,
j'y suis passé ce week-end : Il ne s'agit malheureusement pas de FTTH, mais plutôt du raccordement d'un futur pylône téléphonique en cours de construction un peu plus haut.
:-\
Du côté de Chalamont
après les armoires installées en début d'année 2021, puis le passage des électriciens, puis l'installation des équipements actifs dedans il y a quelques semaines,
les prestataires (zone "ouest") sont depuis hier en train de bosser sur les liens entre le réseau et les différentes armoires de la commune.
Faudrait les choper et leur demander si ils compte un jour fibrer le secteur de Jassans / Frans....
On attends la fibre depuis 2014... rien ne bouge.. promis pour 2021 au pire début 2022... rien de fait, pas l'ombre d'une armoire dans les rues (pas meme l'ombre d'une trace de dalle sur laquelle elles doivent s'installer c'est dire..!), les dates promises seront une énièmes fois reporté aux calendes grecques
En attendant la commune de jassans annonce sur son site l'arrivée d'une antenne 5G en plein coeur de la ville... On aura la 5G avant la fibre
Pitoyable et surtout déplorable !
Edit : ce ne sont pas une mais deux antennes 5G prévues
il y a les législatives dans 10 mois, mettez la pression sur vos députés, après tout, c'est nos impôts qui permettent de tirer la fibre, ils ont des comptent à rendre. Il y a quand même une grosse disparité, entre ceux qui bénéficient de la fibre depuis plus de 10 ans, et les autres qui n'ont rien, même pas la 4G qui permettrait au moins de patienter.Hum tu te trompes de combat. Pour info c'est ton maire qui choisit de déléguer sa compétence télécom à d'autres.
Hum tu te trompes de combat. Pour info c'est ton maire qui choisit de déléguer sa compétence télécom à d'autres.Etant donné que dans l'Ain c'est le SIEA qui s'occupe du déploiement de la fibre si j'ai bien compris le maire ne peut rien faire a part le faire lui même. Cependant le SIEA dois bien rendre des comptes a quelqu'un non ?
Si le déléguataire est mauvais, soit tu le changes, soit tu repasses le service en régie.
Quant au mobile, c'est du seul ressort des opérateurs mobiles (et de l'arcep). Au mieux tu peux mettre un terrain à dispo (mais attention c'est touchy d'accorder un avantage à une entreprise privée), mais au final c'est eux qui décident de tout : emplacement, planning de déploiement, etc.
En fait, seul le centre du village bénéficie du VDSL car au delà de 1000 m, tu retombes en adsl classique, et comme la moitié du village est composé de hameaux, au delà de ces 1000 m, on en bénéficie pas. On est partagé entre vdsl pour le coeur du village, et la fibre sur Germagnat, et entre les deux, c'est la loose !
Pour le maire, il ne peut rien, le SIEA, c'est le conseil général, donc le département. Donc la pression est bien sur les députés, pas les maires...
Pour la 4G, la commune avait trouvé un terrain pour un opérateur de couleur....qui avait signé, commencé à payer le loyer pour l'emplacement, et s'est retiré du jour au lendemain, sans aucune explication, même le maire n'en sait rien. Je leur ai écrit il y a un an, sans réponse non plus. De nos jours, seul les actionnaires comptes, il n'y a plus d'investissement, services clients absents. Il n'y a qu'à voir les SAV des opérateurs, que des boîtes vocales, des FAQ...
Ca commence à devenir n'importe quoi le déploiement Fibre dans les grandes villes, ils l'ont depuis 2008... Quand j'ai vu l'autre jour une offre Bouygues de la fibre à 9.90e par mois pendant un an... et qu'on y pas droit.
Il y a un gros soucis, nous sommes en 2021, 13 ans plus tard, toujours rien... La France est vraiment à la traine niveau déploiement et pourtant le pays est pas bien grand quand on regarde la carte. D'autres pays bien plus grands sont fibré à 100%.
Une honte >:(
Ca commence à devenir n'importe quoi le déploiement Fibre dans les grandes villes, ils l'ont depuis 2008...Oh même les grandes villes fibrées depuis 2008 je veux bien voir.
Du neuf pour Jassans :
Le Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain (SIEA) a demandé ce jour 1er septembre 2021 les arrêtés de circulation pour installer
les armoires de distribution de la fibre.
Celles-ci, au nombre d’une quinzaine, sont programmées à partir de la mi-septembre.
Précision : la commune de Jassans-Riottier n’a aucun pouvoir décisionnaire quant au calendrier opérationnel concernant la phase qui suivra cette opération.
source : https://rvcom211c-mairiejassans21.pf23.wpserveur.net/actualite/actualite_municipale/ou-en-est-la-fibre-a-jassans-riottier/
Bonjour, concernant les armoires malheureusement cela ne veux pas dire que vous aurez la fibre bientôt. Les armoires ont été posées en Janvier 2021 à Ars-sur-Formans et plus rien depuis...
Je ne suis pas le sujet depuis assez longtemps donc pas sûr à 100% (si d'autres veulent infirmer/confirmer n'hésitez pas) mais prendre 2020 - 2021 n'est pas forcément la meilleure période : puisque qu'à priori les confinements ont mis à l'arrêt les déploiements et qu'il y a (avait?)un conflit sur la zone ouest (mais je ne sais pas si c'était stoppé sur la zone pendant ce temps ou non..)
Quelqu'un a des informations, des bribes d'informations sur des ouvertures prochaines ? (Ça fait quelques communes qui ont maintenant leurs armoires depuis un bout de temps et toujours pas de lancement) ils ne vont quand même pas attendre 2022 pour annoncer alors que des communes sont potentiellement (et techniquement) ok?
que se passe t'il ?
La même chose que depuis 10 ans : Pas assez d'argent pour mener tous les chantiers nécéssaires de front.
Et à l'échelle nationale, ce n'est pas le seul département qui n'a presque pas avancé, regarde les côtes d'Armor par exemple.
Pour rappel l'Ain a commencé casi les premier a deployer la fibre, pour un département qui se dit être pionnier en la matière ça fait quand meme doucement rigoler, a ce jour le déploiement devrait être terminé.Être le premier a été à la fois une force (premier abonnés fibrés bien avant d'autres départements, ...) et une grosse faiblesse : cadre réglementaire assez flou (obligeant à revoir les installations pour être conforme aux exigences qui sont arrivées plus tard, notamment avec Orange), réseau à la base en 100Mb/s (et donc upgrade nécessaire des équipements au fil du temps), ...
l'Ain a promis la fibre pour tous d'ici 2022 🤪 quand on voit a l'allure ou ça avance on voit clairement que dans 10 ans on y sera toujours pas, d'une part et d'autre part que vont il encore nous annoncer a coup de pub, grandes réunions avec les politiques etc en 2022 pour dire que les délais ne seront pas tenus ?Orange et SFR avaient promis la fibre sur les zone AMII pour fin 2020 et n'ont pas réussi non plus. Pourtant ils ont des moyens et des budgets bien plus importants...
Ci dessous l'animation T3 2017 -> T2 2021.... (il faut cliquer dessus)On voit bien que l'Ain reste un département bien couvert par rapport au reste du pays
Être le premier a été à la fois une force (premier abonnés fibrés bien avant d'autres départements, ...) et une grosse faiblesse : cadre réglementaire assez flou (obligeant à revoir les installations pour être conforme aux exigences qui sont arrivées plus tard, notamment avec Orange), réseau à la base en 100Mb/s (et donc upgrade nécessaire des équipements au fil du temps), ...
Comme toujours cela fait des heureux (qui ont la fibre à la campagne depuis bientôt 10 ans) et des malheureux (qui n'ont toujours rien)
Orange et SFR avaient promis la fibre sur les zone AMII pour fin 2020 et n'ont pas réussi non plus. Pourtant ils ont des moyens et des budgets bien plus importants...
Par ex vers bourg on a servas, lent et dompierre/veyle qui ont mis des années à avoir la fibre (zone AMII fibrée récemment) alors qu'elles sont entourées de commune SIEA (certines, saint andré/vieux jonc, ...) fibrées depuis longtemps.
On voit bien que l'Ain reste un département bien couvert par rapport au reste du pays
On voit bien que l'Ain reste un département bien couvert par rapport au reste du paysJe ne souscris pas forcément, on voit qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de départements mieux couverts en France (+ foncés) !
Ou encore des RIP démarrés assez tardivement (2018/2019 pour les premières ouvertures) et qui pourtant affichent déjà des taux de complétion tout à fait bons.
Des exemples ?
Voici la nouvelle carte mise sur le site LI-AIN, par contre, elle est toujours fausse, ma commune est affiché à plus de 50 % fibré, alors qu'il n 'y a à peine 10 %, qui correspond à Germagnat, Chavannes-sur-Suran est à 0 % fibré.
Voici la nouvelle carte mise sur le site LI-AIN, par contre, elle est toujours fausse, ma commune est affiché à plus de 50 % fibré, alors qu'il n 'y a à peine 10 %, qui correspond à Germagnat, Chavannes-sur-Suran est à 0 % fibré.
C'est un peu "vintage" cette carte quand même ;D exemple da carte pour un autre département: https://numerique.loire-atlantique.fr/jcms/navigation-fibre/etes-vous-concernes-fr-p1_64293
Confinement ou pas, les comparaisons sont identiques à l'échelle nationale.. et on voit clairement que ça bouge dans nombre de départements et que l'ain reste au point mort. Confinement ou pas...
Par ailleurs pour prendre l'exemple d'Ars sur formans qui on vu la pose de leurs armoires il y a maintenant plus d'un an..et depuis il ne s'y passe plus rien et toujours pas de fibre.. donc oui même a l'horizon 2022 il n'auront toujours rien quand on sait que les dessertes n'ont pas été faites.
Fibrer les zones blanches, c'est très bien! Mais le faire au détriment des communes plus denses, je reste sceptique...et surtout agacé (mais ça doit se lire).
bonjour, le SIEA vient enfin de me répondre par mail, je suis partagé entre déprime et colère ! On devait être raccordé en 2018, et là, ils m'annoncent 3 ème trimestre 2022... Il ne reste que la desserte, alors les communes n'ayant même pas encore tirées l'artère principale risquent d'être raccordées en 2023 voir 2024. :-[ :-[ :-[
La carte Arcep est surtout "informative".
Si Liain a bien commencé à fibrer le village et que la maison est répertoriée, pas de soucis.
@PAmpier01, c'est bien prévu par Li@in, après, il y a eu pas mal de retards ... c'est le SEIA qui decide de quand fibrer les villages.
Du neuf pour Jassans :
Le Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain (SIEA) a demandé ce jour 1er septembre 2021 les arrêtés de circulation pour installer
les armoires de distribution de la fibre.
Celles-ci, au nombre d’une quinzaine, sont programmées à partir de la mi-septembre.
Précision : la commune de Jassans-Riottier n’a aucun pouvoir décisionnaire quant au calendrier opérationnel concernant la phase qui suivra cette opération.
source : https://rvcom211c-mairiejassans21.pf23.wpserveur.net/actualite/actualite_municipale/ou-en-est-la-fibre-a-jassans-riottier/
J'espère me tromper (sans communication) c'est dur d'y voir clair mais j'ai l'impression que dans des communes où il n'y a plus grand choses à faire c'est au point mort permettant d'avancer des communes encore plus en retard et éviter les pénalités de retard l'an prochain...
Hello a tous !
Enfin d'excellentes nouvelles pour Jassans Riottier ! je suis meme surpris moi meme de poster ce message... Il y a maintenant un an et demi avait été installé l’artère principale, avec a certains endroits des plaques d'égouts... Depuis silence radio
Mais ca s'active depuis quelques jours dans jassans a deux endroits il y a eu des travaux (et sans doute d'autres a venir) ou ils on tiré des lignes electriques en faisant des trous (sans doute pour préparer l'installation des armoires fibres).
Par ailleurs ce jour, et c'est certainement la meilleure nouvelle a mon sens, j'ai surpris une camionnette blanche au niveau de la rue saint exupery (a jassans riottier) pile sur cette artere principale, ils était en train de souder de la fibre dans le camion et les plaques était ouvertes...
A suivre de près.. ! en espérant que ce ne soit pas qu'une fausse alerte avant de nouveau un blanc de 1 an ou 2 ...!!
A chaque étape sur Ars-sur-Formans il faut attendre un moment (1an souvent) Ils avancent le déploiement de partout en même temps comme ca les gens dans chaque communes sont contents mais c'est beaucoup plus long pour tout le monde. Et c'est aussi pour éviter les pénalités. Bref ils ont qu'à travailler avec plus de prestataires pour déployer plus vite...
.. Tous les jours que je parcours les routes pour mon boulot hors du département de l'Ain ... Je les croise partout en train de bosser, déployer, brancher. ... mais dans l'Ain .... 🤔🤔🤔
Tu es sûr que c'est le SIEA qui le demande ? Ça m'étonne de vouloir faire ça maintenant, avec la deadline qui approche.
J'ai toujours pensé qu'ils prenaient ce qu'il y a de dispo pour la distribution aux foyers.
Faudra que je regarde sur ma commune.
De ce que je comprends de l'offre d'emploi, l'enfouissement c'est pour le réseau déjà construit, ça ne concernerait pas le déploiement. Ce n'est que mon interprétation.
Je confirme qu'il y'a des déploiements en aérien sur RÉSO-LIAIN, et ce depuis le début :)
Tu as notre ami Channels ici qui est racco en aérien. et dans mon bled dans le Revermont ils font les petites maisons isolées en aérien par exemple
Yep c'est de la fibre
Je reconnais que j'ai du mal à comprendre la chronologie du déploiement : tirer la fibre sans aucune armoire d'installé ??C'est plus simple de poser l'armoire une fois que la fibre est tirée que l'inverse, et surtout, ce sont deux étapes qui peuvent se faire de manière complètement indépendante
chez mon frère à Montrevel en Bresse presqu'une nuit en ADSL à 1.8Mo/s à fond quand SFR ne déconne pas.Pont-d'Ain : 400ko/s en descendant, 50ko/s en montant ... c'est tout juste pour une TV connectée sans rien à côté, je me ronge les os en ce moment ... et le NRO vient juste d'être posé et pas de fibre de tirée............
Pont-d'Ain : 400ko/s en descendant, 50ko/s en montant ... c'est tout juste pour une TV connectée sans rien à côté, je me ronge les os en ce moment ... et le NRO vient juste d'être posé et pas de fibre de tirée............
J'ai déjà eu 3 fois la fibre à la maison, à chaque fois déménagé pour un appart/maison adsl en attente de fibre, j'ai la fibre au boulot, j'avais déjà la fibre il y a 10 ans en Normandie... l'Ain est vraiment à la bourre !
3eme solution investir dans le SIEA pour qu'ils aient les fonds suffisants pour finir de raccorder tout le monde.
Sauf que le SIEA n'a pas que la fibre à gérer avec tes impôts si je ne m'abuse (et si je me fie à la signification des 4 lettres SIEA)
En bas de chez moi, ils ont fait des marquages au sol à la bombe avec une indication fibre 0.9 ...ils ont changé les vieux poteaux, c'est bon signe... Après, combien de temps ils vont mettre pour finir l'étude et faire la desserte, on ne sait pas. Si quelqu'un a une idée ? merci
A titre d'information, sur les marchés précédents du SIEA, une réalisation de desserte complète (avec création de l'armoire) de l'étude à la mise en service commerciale nécessitée de 8 à 12 mois.Bonjour et merci pour ces informations.
Il n'y a pas assez de recul sur le marché actuel pour établir de moyenne.
Mais le point positif, c'est que s'il y a déjà eu des remplacements de poteaux, c'est que l'étude doit être bien avancée.
8 à 12 mois ! c'est pas des nerveux...pour une petite commune de 700 habitants. J'ai vue le maire ce we, le siea lui a promis la fibre pour le 3 ème trimestre 2022, donc cela confirmer tes chiffres. On aura donc bien 4 ans de retard sur la date annoncé par le siea en 2017. Est ce que l'on sera éligible de suite avec orange, ou il faudra encore attendre 1 ou 2 ans ? car je suis avec orange, avec un forfait mobile compris dedans, et les opérateurs comme K-net qui sont semblent-ils très bien, ont l'inconvénient de ne pas proposer de forfait mobile inclus, ce qui fait que cela revient bien plus cher.
Bonjour et merci pour ces informations.
Sur la commune de Replonges, nous n'avons aucune information officielle cependant j'ai vu que des poteaux ont été installés sur toute la commune le 12 novembre. Les intervenants portaient des chasubles "li@in" ou resoliain.
En lisant ton message, je peux imaginer qu'on est plus qu'à 4-6 mois de la commercialisation?
Bonjour t00n,
Je n'ai actuellement pas d'info sur la date de mise en service sur Replonges. Désolé :(
Tout ce que je peux te dire c'est qu'il y a 5 armoires de prévues au total sur ta commune. A titre indicatif, le lancement "officielle" des études date de juin 2020, mais il y a eu bcp de retard sur les armoires/projets de 2020.
Je ne peux malheureusement que te conseiller de te rapprocher de la Mairie et/ou des services techniques, qui sont globalement les mieux informés sur le déroulement des opérations.
Est-ce que les armoires sont posées ? Est-ce qu'il y a des intervenants qui tirent la fibre en souterrain/aérien sont autant d'indices pour voir que cela avance.
Si j'ai de nouvelles informations je ferai suivre, mais sans vouloir être défaitiste, je pense qu'on est plus à 6 mois de délai qu'à 4 :-[
J'ajoute qu'une fois la date de mise en service connue et imminente, le SIEA organise systématiquement une réunion publique d'information en partenariat avec la Mairie ou ses représentants.
Salutations.
Bonjour,
Je vis dans la ville de Reyrieux et sur le site de la marie, j'ai pu voir le "point fibre du SIEA".
Dans le document, on peut lire "campagne de pose des armoires de fibre optique au sein de la commune".
Savez-vous le délais qu'il y a entre cette étape et le raccordement possible à mon domicile svp ?
Merci à vous.
Mais bon, ils sont dans l'Est du département, fibré par des pros (Bouygues).
Je me permets de te contredire en avançant les arguments suivants :
- Bouygues a accepté de revoir à la hausse les pénalités de retard en début d'année 2021. Ce qui n'est pas le cas de la société (dont je tais le nom) qui est en charge de l'installation sur le secteur Est.
[..]
On voit où cela conduit après toutes ces années. D'ailleurs ce prestataire est le sous traitant actuel de France Télécom sur la zone Est sur la partie maintenance de la partie cuivre. Il a tout à gagner que cela n'avance pas trop vite. Et pour les suivre depuis qu'ils gèrent le réseau cuivre, je peux te dire que je n'ai jamais eu autant de déconnexion de ma ligne depuis. C'est bizarre mais à chaque fois qu'il travail sur l'armoire qui dessert mon adresse, j'ai des coupures internet et dois faire intervenir mon fournisseur d'accès qui mandate FT qui les mandate. C tout bénef pour eux.
[...]
Enfin si tu regarde la carte de déploiement de l'Ain tu verras que le secteur Ouest est presque totalement fibré. Ce qui est loin d'être le cas pour la région Est.
Des news pour Jassans-riottier :
Les travaux de déploiement du réseau très haut débit se poursuivent en 2021 avec l’installation de 12 armoires Fibre optique sur la commune.
Initialement prévue en fin d’année 2021, la fin des travaux de raccordement de la fibre optique sur Jassans-Riottier a pris plusieurs mois de retard, notamment dus à la crise sanitaire.
L’entreprise titulaire du marché, a signé un avenant à son contrat avec le SIEA (Syndicat intercommunal de l’énergie et de l’e-communication de l’Ain), dans lequel elle s’engage à fournir le nombre de prises nécessaires, pour finir le déploiement avant fin 2022.
A la suite de la mise en service commerciale de chaque armoire, les Jassannais pourront souscrire leurs abonnements à la fibre (libre d’opérateur).
En marge du raccordement des réunions publiques seront organisées afin de répondre aux interrogations de chacun.
Nous vous invitons à venir nombreux pour participer à ce moment d’échange.
Précision : la commune de Jassans-Riottier n’a aucun pouvoir décisionnaire quant au calendrier opérationnel concernant la phase qui suivra cette opération.
Source : https://www.jassansriottier.fr/actualite/actualite_municipale/ou-en-est-la-fibre-a-jassans-riottier/
Bonjour,
Je suis aussi sur Reyrieux et voilà ce que je pense sur notre avancement.
Ils ont profités de la modification de l'intersection à l'entrée de Reyrieux pour commencer à installer un socle pour une armoire. Ce matin, une équipe tirait la fibre depuis la croisement de la montée de la balme et la route de reyrieux vers cette future armoire.
Mais, je rappelle que la commune avait communiqué fin 2020 sur le fait que la fibre devait descendre par la montée de balmont durant le premier trimestre 2021. Ceci était dit par la maire dans une des vidéos des conseil municipaux disponibles sur le sites de la mairie. RDV devait être pris courant mars pour définir l'implantation des armoires sur la commune.
Nous sommes en novembre 2021 et force est de constater que rien n'a été fait sur la commune mise à par l'implantation du socle de cette armoire à l'angle de chemin d'herbevache et de la route de trévoux.
Cela ressemble plus à un effet d'annonce du SIEA et de la commune pour calmer les gens.
Je précise que la commune devait mettre en place une adresse mail fibre@reyrieux.fr pour que les habitants puissent faire part de leur intérêts pour la fibre. Information donnée lors de la réunion d'accueil des nouveaux arrivant en septembre ou octobre. Cette adresse n'existe toujours pas.
J'envoi tous les 15 jours depuis 1,5 mois un mail à l'accueil de la mairie et sur cette fameuse adresse en leur demandant de me fournir une date d'accessibilité à la fibre sur la commune. Aucune réponse. Comme je le disais l'adresse fibre@reyrieux.fr n'existe toujours pas et l'accueil ne me répond pas.
Pour info, je suis habitant de la commune depuis 2014. Nous avons eu deux changements de maire depuis et à chaque fois le même discours : "la fibre sera là bientôt". C'était même un argument de campagne de la nouvelle maire : "Accélérer l'arrivée de la fibre."
Et nous en sommes toujours au même point. Je pense que le problème vient de deux facteurs : Le SIEA ne semble pas avoir les moyens de faire avancer les travaux sur l'Ouest du département car le prestataire choisi est totalement nul. Notre commune ne souhaite pas non plus lancer un bras de fer avec le SIEA. Pourtant, je pense que cela pourrait être possible en demandant des comptes et en appliquant des moyens de rétorsions ou des pénalités de retard.
Mes parents habitent sur la commune de Chazey-bons. Depuis cet été, les poteaux ont été posés et la fibre tirée. Ils devaient l'avoir après nous et l'aurons finalement avant. Mais bon, ils sont dans l'Est du département, fibré par des pros (Bouygues).
Il est inutile de se cacher derrière la COVID. Comme nous l'avons vu sur ce forum, des Régions, dont le département du Rhône ont continué de fibrer en masse sur cette période.
Force est de constater que nous n'aurons pas la fibre pour 2022 !
Tant que nous ne mettrons pas la pression à la commune et au SIEA, rien avancera.
Bonjour,
Merci pour votre réponse complète et détaillée !
De mon côté, j'ai contacté SIEA qui me dit que les travaux auront encore du retard et que la fibre sera disponible fin 2022.
Juste après, j'ai contacté l'urbanisme de Reyrieux.
Ici, on me confirme que les armoires seront posées dès le début 2022 et que la fibre sera disponible fin du premier semestre 2022...
Alors qui croire ou pas....
Bonne soirée.
Ils posent les pbo avant les armoires ? C'est a ne rien y comprendre...Heu oui, c'est deux étapes qui peuvent se faire de manière asynchrone... C'est comme ça partout...
Bonjour,
Merci pour votre réponse complète et détaillée !
De mon côté, j'ai contacté SIEA qui me dit que les travaux auront encore du retard et que la fibre sera disponible fin 2022.
Juste après, j'ai contacté l'urbanisme de Reyrieux.
Ici, on me confirme que les armoires seront posées dès le début 2022 et que la fibre sera disponible fin du premier semestre 2022...
Alors qui croire ou pas....
Bonne soirée.
Bonjour à tous,
Déjà tu as eu de la chance qu'on te réponde. Moi j'attends toujours.
Pour info, socle armoire devant l'école du Bret depuis début de semaine.
Pour la rue Antoine Duriat, je rigole interieurement. C'est la rue des services municipaux de la commune. Mairie comprise.
Donc si on tient compte de ces diverses infos, on peut en déduire que les services publiques seront donc desservient avant les administrés.
Cela me paraissait bizarre l'implantation actuelle des socles d'armoires qui semblait converger vers le centre depuis Trévoux et ne pas voir d'autres socles sur les zones périphériques. D'autant plus qu'à l'origine, la fibre devait arriver par la montée de balmont et qu'il y a plusieurs endroits où logiquement une armoire devrait être posée. Et aucun travaux n'a été fait dans ce secteur.
Enfin, l'essentiel c'est que cela arrive... Enfin.
Et je pense que le SIEA reste prudent sur la date d'arrivée effective. Il faut penser au délai ARCEP. Et qu'il parle peut être de la couverture totale de la commune. Ce qui ne doit pas être le cas de la mairie.
Mais bon comme ni les uns ni les autres ne savent communiquer...
Si un expert peu confirmer qu'une armoire égale 1000 connexions, cela veux dire que nous en sommes à 3000 lignes possibles. Ça couvre largement la commune à mon avis. Même si ce n'est que 500 par armoire cela est suffisant. Nous sommes environs 5000 habitants et en partant de l'idée de 3 habitants par foyer cela devrait aller. Non ?
Du coup, ça semble réellement avancer même si cela reste discret. Car pour circuler pas mal dans la commune, je ne vois pas beaucoup de véhicules de travaux.
oui depuis le 9 décembre, 17h40 j'ai regardé dans la foulée mais pas vu beaucoup de changement (T2 vs T3)
Sinon le SIEA a annulé les réunions publiques de décembre pour les lancements fibres...vont-ils annuler / retarder les lancements "techniques" également ?
Bonjour,
J'ai vu qu'il y avait des travaux dans Reyrieux (route de veissieux le bas), ils creusaient à plusieurs endroits dans la matinée.
Est-ce que par chance, ca serait des travaux pour la fibre ?
Merci.
Oui ce sont les travaux pour la fibre. Ils sont en train de poser les chambres.
cela a été fait à divers endroit comme devant l'école du bret et à l'angle de la rue de la gare et du chemin des sables. Pour ceux que j'ai vu.
Toutefois, j'ai pas encore compris la logique du déploiement dans Reyrieux.
Sur la route de veyssieux le bas, il y a deux socles pour mettre des armoires à 50m de distance.
Sur le secteur de Balmont et notamment montée de balmont, chemins de garnerans et toute cette zone autour du chateau escoffier, je n'ai pas vu la moindre installation en cours. Cela me parait bizarre...
En ce qui concerne la logique, je ne cherche plus à comprendre vu l'administration de la ville...
Bonjour,
Merci pour votre confirmation, c'est une bonne nouvelle de voir que ca avance !
En effet, il y a 2 emplacements pour les armoirs pas très loin vers vessieux le bas (cela m'arrange fortement, je l'avoue).
En ce qui concerne la logique, je ne cherche plus à comprendre vu l'administration de la ville...
Pour information et à la fin j’aurai une question. A Ars-sur-Formans nous avons la fibre dans les grands axes, et dans les rues en enterré, les armoires sont posées, et les deux dernières semaines ils ont tirés en aérien via les poteaux (photos). Vous pensez que la prochaine étape c’eles offres des opérateurs ? MerciCela m'intéresse car nous en sommes exactement au même point sur la commune de Replonges.
Bonsoir, c'est la pose des armoires de rue qui supporteront le réseau d'artère (backbone), et pas celles pour le raccordement des abonnés. Le SIEA relie ainsi le backbone passant sur la zone industrielle à celui provenant de Massieux. On est encore loin de pouvoir bénéficier des offres commerciales.
Bonjour à tous,Maintenant que mon installation fibre est ok depuis plusieurs semaines je viens faire un petit feedback. Si comme moi votre maison n'est pas éligible alors que tous vos proches voisins le sont, ne perdez pas espoir c'est peut être seulement une mauvaise mise à jour. Comme SFR ne comprenait rien au problème, j'ai personnellement appelé le SIEA et je suis tombé sur des gens compétents. Je suis passé éligible le lendemain.
Je déménage au mois de décembre dans une maison sur la commune de St André sur Vieux Jonc (01960), zone SIEA.
Le test d'éligibilité SFR me donnait éligible, j'ai donc entrepris les démarches de déménagement auprès de mon opérateur (RED SFR).
Sauf que, hier, une technicienne SFR spécialisée dans le réseau Liain m'appelle pour me dire que je n'étais pas éligible, cause: plus de fibres !
Euh ouais mais tous les voisins dans le lotissement ont la fibre....c'est un problème technique monsieur ça arrive souvent. Vous serez éligible un jour mais on ne sait pas quand.
Quelle est la limite de logements dans un PBO ? Pourquoi avoir tiré la fibre dans le lotissement (nouveau lotissement de 8 maisons) avec seulement 7 fibres possibles ??
Avez-vous déjà eu ce genre de problème ? Y-a-t'il une solution à part tirer une ligne cuivre ou prendre une routeur 4G ?
D'avance, merci pour vos réponses.
Edit: j'ai eu quelqu'un du SIEA au téléphone, il y a peut être une fibre dispo, ils doivent me rappeler.
Maintenant que mon installation fibre est ok depuis plusieurs semaines je viens faire un petit feedback. Si comme moi votre maison n'est pas éligible alors que tous vos proches voisins le sont, ne perdez pas espoir c'est peut être seulement une mauvaise mise à jour. Comme SFR ne comprenait rien au problème, j'ai personnellement appelé le SIEA et je suis tombé sur des gens compétents. Je suis passé éligible le lendemain.
les opérateurs sous traites tout, donc un jour tu as un tech correcte, et le coup d'après un bras cassé ! c'est la loterie.
L'IPE est accessible publiquement ?
J'ai juste un script qui "check" chez différents opérateurs mon éligibilité (k-net, orange, sfr, entre autres) et un de ceux là à une API qui laisse quelques infos (mon identifiant côté SIEA/li@in, état deploiement, identifiant du PM, etc..)
j'ai aussi à voir s'il y avait des IPs accessible pour pinguer un peu le PM mais rien pour le moment...
Par exemple (c'est une sélection et j'ai enlevé ce que j'ai en identifiant) : j'ai
"etatpm": "EN COURS DE DEPLOIEMENT",
"referencepm": "NRO_01074_00004",
"etatimmeuble": "CIBLE",
"datedebutcommandes": null,
"gel": false,
"gel_date_fin": null,
"force_degel": null,
"gel_date_fin_fr": null,
"datedebutcommandes_fr": null,
"products": "SIE_INTERNET1G,SIE_FTTH_PRO"
Et pourquoi ce n'est pas le cas pour le Syane (74)? :'(Faut faire une demande à la CADA ;).
Salut l'ami, est-ce que ce serait possible de partager ce script, il m'intéresse beaucoup. ;D
Pour information et à la fin j’aurai une question. A Ars-sur-Formans nous avons la fibre dans les grands axes, et dans les rues en enterré, les armoires sont posées, et les deux dernières semaines ils ont tirés en aérien via les poteaux (photos). Vous pensez que la prochaine étape c’est les offres des opérateurs ? Merci
Déploiement de la fibre Optique
Les travaux de raccordement de la fibre optique sur Jassans-Riottier sont faits actuellement sur toute la commune.
L’entreprise titulaire du marché, a signé un avenant à son contrat avec le SIEA (Syndicat intercommunal de l’énergie et de l’e-communication de l’Ain), dans lequel elle s’engage à fournir le nombre de prises nécessaires, pour finir le déploiement avant fin 2022.
Source : mairie de jassans (site internet)...
Hello a tous...
Alors la, je ne comprends plus rien, la mairie nous fait miroiter la pose des armoires pour mi septembre 2021... Nous sommes début mars 2022 toujours pas l'ombre d'une armoire..
Et la, ils on mis à jour les infos, les travaux sont en cours partout dans la commune ?????!!
J'habite dans le centre de jassans, je conduis tous les jours un peu partout dans jassans, pas l'ombre d'un travaux !!! (Si mais sur la commune de Frans et c'est pas jassans !).
On se fou de la g...du monde, pas une seule armoire posé, je parle encore moins de PBO mais promis on aura la fibre fin 2022 partout... Dans une ville de casi 10000 habitants..
Marre marre marre et encore marre de ce foutage de gueule du siea et des incapables de la mairie !
donc l'arcep, c'est comme les guirlandes de Noël, c'est uniquement pour la déco ! sauf que l'arcep, ça coûte un pognon de dingue.
Bonjour la fibre sur Beauregard, Fareins, etc pas avant l'été 2022 :
http://reso-liain.fr/wp-content/uploads/2021/09/carte-departement-VF-160921.jpg (http://reso-liain.fr/wp-content/uploads/2021/09/carte-departement-VF-160921.jpg)
(http://reso-liain.fr/wp-content/uploads/2021/09/carte-departement-VF-160921.jpg)
Appel passé à la Mairie de Beauregard en décembre 2021
j'ai consulté l'IPE hier soir, mais il est vrai qu'elle n'est plus disponible aujourd'hui...j'avais testé avec différents VPNs et différentes localisation en effet pas de blocage IP,
Donc, a priori, pas de black listage pour Simon51.
Bonjour à tous !
Excellentes nouvelles pour Jassans (il était temps !!!!).... Ca s'active sérieusement depuis quelques jours, avec des travaux y compris dans le centre pour la pose de la fibre, a priori des armoires vont être posé entre la poste et la mairie... En effet des PBO on été installés du coté de frans vers la déchetterie...
A suivre!... y a encore masse de taf, Jassans c'est pas un petit village !
Simon, tu as réussi a récupérer l'accès aux fichiers qui t'intéressaient ?
Pour la blague, on s'est rendu compte qu'on utilisait un fichier (customers) pour l'IPE qui a disparu du jour au lendemain, ça a tout pété chez nous...
Inutile de te dire que j'ai demandé des comptes :)
Public pour tout le monde ou juste les opérateurs?
Sur le 38, on voit du partage du fichier mais pas de lien direct...
Hello,
Les premières armoires on été posées sur Jassans. (photo prise vers l'école de Champbouvier)
(http://)
Oui il s'agit de NRO_01194_00002 ;-) . Ici ça doit faire plus d'un an qu'on a les armoires...et toujours rien (même si entre temps elles ont été remplies de matériel, alimentées, testées etc...)
Est-ce que cela sous entend qu'il n'y aura que 8 accès fibre sur les 2 lotissements de 5 maisons (soit au total 10 maisons) ?
Merci
Bon ben apparemment mon domicile fait partie du lot d'IPE. Par contre mon voisin d'en face et la première maison de l'autre lotissement ne sont pas identifiés.
J'espère juste qu'il ne s'agit pas juste d'un plan prévisionnel et qu'en fait les IPE soient distribuées selon l'ordre des demandes...
A suivre,
Ericzen
Bonjour à tous,
Comme expliqué dans ma présentation, j'habite un petit village tout au Sud de l'Ain vers Belley, et nous serons, je pense, les derniers a être fibrés dans le département !
Néanmoins cela semble avoir (un peu) bougé récemment, car nous avons enfin les fourreaux mis en place sous la voirie (tout au moins sur les artères principales), le NRO est implanté (je l'ai bien retrouvé sur la carte avec le statut 'Etat: EN COURS DE DEPLOIEMENT'), j'ai vu des techniciens passer la fibre dans ces fourreaux, et tout semble raccordé au réseau principal venant de 2 communes différentes à proximité, dont 1 déjà opérationnelle ...
J'ai lu rapidement quelques posts dans lesquels on parlait de NRO implanté depuis presque 1 ans, puis plus rien...
Du coup je m'inquiète un peu, je crois savoir qu'il existe un délai réglementaire de 3 mois pour permettre aux différents opérateurs d'implanter leur matériel, mais j'ai un doute sur la chronologie...
Habitant une maison individuelle (situé en bordure de rue principale, la fibre passant juste devant ma maison), il doit y avoir aussi un PMZ à implanter, non ?
J'ai cherché sur le site RésoLiain mais j'ai pas trouvé grand-chose de détaillé...
J'ai aussi fait un test d'égibilité, je ne m'attendais pas bien sûr à être éligible tout de suite, mais je ne suis même pas en statut "Zone travaux Fibre en cours" ???
D'après le courrier du SIEA reçu en Mairie, les premiers abonnements pourraient être pris fin 2022, mais pas beaucoup plus de détails non plus...
Bref, plein de questionnements donc !
Bonjour et merci pour ta réponse...
En fait, j'ai à peu près pigé le process de raccordement, ce qui m'interroge ce sont les délais entre la mise en place du NRO (est-il seulement raccordé ???) et l'égibilité...
attention NRO est différent d'un PM c'est assez bien résumé ici : https://blog.ariase.com/box/dossiers/nro-pm-pbo-pto-fibre-optiqueHello et merci pour ta réponse...
Pour l'histoire du délai, impossible de te répondre... ici le génie civil (emprise pour les armoires/PMS doivent dater de août 2020),ils sont passés poser les armoires (seules et vides) début 2021 (ils en avaient plein dans le camion, ils arrivent, posent et vont à la suivante...) ensuite des électriciens sont venus, puis il y a eu du matériel dedans.
Là à priori avril 2022 ils en sont à mettre les PBOs (étape entre PM et abonnés) mais aussi à relier les PMs au reste du réseau. Donc il y en a encore pour un bout de temps. A 15 min d'ici il y a eu juste quelques semaines entre génie civil, pose de l'armoire et elle est même déployée ! (sur Villars les dombes). Bref, impossible. Même les techniciens qui intervenaient expliquaient qu'il y en avait encore pour plusieurs mois
attention NRO est différent d'un PMSauf dans l’Ain ^^
Sauf dans l’Ain ^^
Partout sauf dans l’Ain, tu as PM et NROPourtant, il est bien identifié NRO_01268_001...
Dans l’Ain tu n’as pas de NRO et c’est le PM qui fait cet office :)
Ça n'en est pas moins un PM ;)
Du point de vue "opérateur" les fameux 3 mois arcep s'appliquent pour chaque PM du coup ? (afin que chaque opérateur ait le temps nécessaire pour y mettre son matériel)
Quid des offres activées ? les opérateurs utilisant cela doivent-ils attendre les 3 mois eux aussi même s'ils n'ont aucun matériel à installer ?
Du point de vue "opérateur" les fameux 3 mois arcep s'appliquent pour chaque PM du coup ? (afin que chaque opérateur ait le temps nécessaire pour y mettre son matériel)Oui pour tout
Quid des offres activées ? les opérateurs utilisant cela doivent-ils attendre les 3 mois eux aussi même s'ils n'ont aucun matériel à installer ?
Alors j'ai des news pour Jassans, malgré que je suis sur Ars, je pense à vous, solidarité entre non fibré ;D
Il y a un arrêté pour du déroulage de câbles de fibre optique avec rétrécissement de la chaussé du 11/04/2022 au 10/05/2022.
Vous trouvez ces détails ici en cliquant sur le panneau des travaux sur Jassans, ce panneau au passage était sur Ars jusqu'à hier minuit pour être précis.
https://www.inforoute01.fr
Et l'arrêté
https://www.inforoute01.fr/mod_turbolead/getvue.php/1337_view.pdf
Bon Week-End !
C'est bon ça, ça arrive enfin aussi sur ma commune de Beauregard!! des cables de fibres passes déjà depuis 2 ans sous la route qui mène à la Zone artisanale de Fareins, il ne manque plus que l'armoire ;) ;)
donc impossible que les délais soient respectés, il y en a pour jusqu'à fin 2023. Je me rappelle les belles photos du progrès avec le président de région, du département, du siea....." tous les Aindinois seront fibrés fin 2021... Heureusement, c'est le doliprane qui est en rupture, pas le xanax . ;D ;D ;D
alors comme tu peux le lire sur le document de ta commune tu es dans la phase 1 donc tu as encore, à minima les 6/7 mois (et c'est au plus tôt) à patienter d'avant d'avoir la fibre.
A savoir que dans des communes cette phase une a pris des mois et des mois (voire annéess), parfois 6 à 9 mois entre le génie civil au sol et l'armoire. Visiblement chez toi ça été plus rapide.
En complément aux études réalisées par simon51 sur le rythme de déploiement des PM , j'ai fais un petit calcul (à la louche) qui concerne uniquement les communes pas encore fibrées.Hello,
J'en ai décomptées environ 70/80 avec un taux de couverture actuel entre entre 0 et 10% (communes vertes sur la dernière carte du SIEA).
En prenant l’hypothèse qu'à la fin des travaux, le SIEA organise systématiquement une réunion en mairie, j'ai comptabilisé ,sur le site du SIEA, le nombre de réunions prévues actuellement pour mai:3. A ce rythme là, il faut compter 20 à 26 mois de travaux pour fibrer les communes concernées! cherchez l'erreur?
Hello,
Ma commune fait partie des 70/80, mais le plus agaçant de ne pas savoir exactement dans quelle phase on se trouve...
Nous on a le PM, des techs sont venus tirer la fibre dans les fourreaux (tout les réseaux sont enfouis dans ma commune), et depuis plus rien...
Doit-on considérer que nous sommes à la fin des travaux ?
Et j'imagine que si je pose la question au SIEA, on va me répondre : votre mairie à les éléments...
- pas simple tu peux voir vers les armoires si un technicien y traine et demander un peu où ils en sont (après j'ai fait ça mais le technicien arrivait et ne connaissait pas le secteur)
Pour la partie info SIEA - Communes: même les communes ne savent pas je suis dans une qui normalement est pour Juin 2022 d'après le document mais ils expliquent que c'est la fameuse réunion publique qui lance tout et ils attendent la date. je ne sais plus si c'est dans ce sujet mais un document sur SIEA a été posté, ta commune est dedans ? il est indiqué quoi ? tu as un PM proche de chez toi ici : https://adopteunpm.blum.dev/ ?
Sur le coup j'ai eu un doute, car je pensais qu'il n'y avait que du matériel passif dans un PM, donc pour moi pas besoin d'elec...Ain est un cas unique. Pour les petits FAI, l'Ain utilisent le Actif Ethernet et l'offre câble de SFR.
Ain est un cas unique. Pour les petits FAI, l'Ain utilisent le Actif Ethernet et l'offre câble de SFR.Bonjour et merci pour ces précisions...
Ces deux technologies nécessitent du courant au PM.
Au 22 avril :
910 PMs
428 EN COURS
482 DEPLOYE
Au 12 mai:Hello, merci pour ces infos !
916PMs dans l'IPE
- 433 en état "en cours"
- 483 en état "déployé"
Alors je voulais l'optimiser et faire des mises à jours automatiques mais je n'ai pas pris le temps de les faire et de mettre en place ça. Entre temps j'ai mis à jour la carte mais du coup l'info sur la date de janvier n'est pas bonne.Ok pas de soucis...
Pour l'Ain, des experts qui sont sur ce forum j'ai cru comprendre que justement l'Ain était un des seuls départements à l'avoir rendu publique.Je le cherchais pour d'autres mais pas trouvé !
Pour quelle(s?) raison(s) le SIEA fibre t-il en dehors de ses limites territoriales de l'Ain (bien qu'il s'agisse de communes/hameaux limitrophes ?)
Ok merci, mais je le trouve où ?
Page 62 de ce thread, je te le remet ici ;)Ah yes merci, j'avais pas compris qu'il était dans ce sujet !!! ;D
https://operateurs.liain.fr/ipe
A tous les coups parce que c'est des coins arrosés par des NRA (cuivre) situé dans l'Ain. Et que la fibre calque les découpages cuivre. Les mêmes coins qui font planter les algos de vérification des FAI lors des portabilités de numéros de phone fixe (y a deja eu un cas remonté dans le forum chez Free qui a corrigé)
Mais vu qu'on parle de fibre (nouveau réseau etc...) que vient y faire le cuivre ?
L'ARCEP a mis à jour sa carte hier, le T1 2022, mais absolument rien n'a évolué, ni planification de travaux, ou de ligne déployées. Tout semble figé, les tech sont déjà en vacances ? le SIEA a fait faillite ?
Hello, quelques news me concernant...
Dans le village d'à coté, que je traverse 4 fois par jour pour aller bosser, et qui est le dernier avec le mien à devoir être fibré dans le coin, ça fait 2 jours que des techs (société Cabling System) tirent la fibre dans les chambres et sur les quelques poteaux en aérien, j'ai même vu un PBO ce midi...
Je pense que la prochaine sera pour nous...
Par contre, quand je pense comment on s'excite tous pour avoir la fibre, et que je vois ces pauvres techs bosser en plein cagnard à 30 °C, j'avoue avoir un peu honte... >:(
Quand on parle de PM déployé, ça veut dire que les fibres ont été tirées de celui-ci vers les PBO ??
Bonjour,
J’ai pris quelques minutes pour extraire quelques stats depuis le fameux fichier IPE. Je vous en fait profiter :
Au 05/05/2022 : 483 PM déployés sur un total de 912 (53.0%)
Au 21/06/2022 : 498 PM déployés sur un total de 937 (53.1%)
Les nouveaux PM déployés depuis le 05/05/2022 sont :
NRO_01021_00001 ARS SUR FORMANS
NRO_01022_00002 ARTEMARE
NRO_01038_00001 BENY
NRO_01191_00001 IZENAVE
NRO_01244_00002 MEXIMIEUX
NRO_01244_00003 MEXIMIEUX
NRO_01244_00008 MEXIMIEUX
NRO_01244_00012 MEXIMIEUX
NRO_01363_00001 ST JEAN LE VIEUX
NRO_01363_00002 ST JEAN LE VIEUX
NRO_01363_00003 ST JEAN LE VIEUX
NRO_01363_00004 ST JEAN LE VIEUX
NRO_01416_00001 TENAY
NRO_01416_00003 TENAY
NRO_01427_00013 TREVOUX
Les nouvelles dates de commercialisations annoncées par PM :
30/08/2022 NRO_01038_00001 BENY
31/08/2022 NRO_01191_00001 IZENAVE
31/08/2022 NRO_01244_00002 MEXIMIEUX
31/08/2022 NRO_01244_00003 MEXIMIEUX
31/08/2022 NRO_01244_00008 MEXIMIEUX
31/08/2022 NRO_01244_00012 MEXIMIEUX
31/08/2022 NRO_01363_00001 ST JEAN LE VIEUX
31/08/2022 NRO_01363_00002 ST JEAN LE VIEUX
31/08/2022 NRO_01363_00003 ST JEAN LE VIEUX
31/08/2022 NRO_01363_00004 ST JEAN LE VIEUX
31/08/2022 NRO_01416_00001 TENAY
31/08/2022 NRO_01416_00003 TENAY
15/09/2022 NRO_01022_00002 ARTEMARE
27/09/2022 NRO_01021_00001 ARS SUR FORMANS
27/09/2022 NRO_01427_00013 TREVOUX
Si ça intéresses, faudrait refaire la même stats dans un mois histoire de mesurer l'avancement.
ps : j'ai pris en référence le 05/05/2022 car il me restait ce fichier dans mon répertoire de téléchargement.
tu la trouve où l'info sur la date de commercialisation ?Dans la colonne DateMiseEnServiceCommercialePM, tout à droite du fichier... (colonne AT)
tu la trouve où l'info sur la date de commercialisation ?
Concernant Ars
27/09/2022 NRO_01021_00001 ARS SUR FORMANS
En faisant un test d'éligibilité ca me dit le 28/07/2022 sur le site https://customers.liain.fr/eligibilite et non le 27/09/2022
Votre éligibilité
Zone travaux fibre optique en cours
Zone non-couverte à ce jour : travaux de desserte en cours sur votre commune. Le secteur ouvrira à la commercialisation le 28/07/2022
Faites un test comme moi et dites mois si les informations pour vous sont différentes.
Tu dois être sur le PM NRO_01021_00002 qui a une date de commercialisation au 28/07/2022 (que j'ai pas listé car c'était déjà le cas au 5 mai)
Tu veux dire que ma ligne sera sur le NRO_01021_00002 et je serai eligible avant ceux qui ont leurs lignes sur l'autre NRO ? 2 mois d'écart sur la même commune ?
Merci
Hello, quelques news me concernant...Hello, depuis ce matin Cabling System est dans ma commune !!! ;D
Dans le village d'à coté, que je traverse 4 fois par jour pour aller bosser, et qui est le dernier avec le mien à devoir être fibré dans le coin, ça fait 2 jours que des techs (société Cabling System) tirent la fibre dans les chambres et sur les quelques poteaux en aérien, j'ai même vu un PBO ce midi...
Je pense que la prochaine sera pour nous...
Par contre, quand je pense comment on s'excite tous pour avoir la fibre, et que je vois ces pauvres techs bosser en plein cagnard à 30 °C, j'avoue avoir un peu honte... >:(
Tu dois être sur le PM NRO_01021_00002 qui a une date de commercialisation au 28/07/2022 (que j'ai pas listé car c'était déjà le cas au 5 mai)
A tout hasard personne n'a un historique / archives hebdomadaires ou quotidiennes de l'IPE (le fichier Pbook à la fin)Salut, actuellement je suis en vacances avec un accès restreint à mes archives, mais si tu peux attendre le 1er août je pourrai tous te les fournir depuis environ mi-juin... ;)
Merci :-)
Oui, Oui.
Quelle bonne idée de les prévoir quasi à la fin des chantiers....
sept 2021....cela apparait en bas du doc. Mais la signature date de mars 2021.
[...]
Les nouvelles dates de commercialisations annoncées par PM (depuis le 21/06/2022) :
30/09/2022 NRO_01022_00004 ARTEMARE
"T0770", pourrais tu me dire si tu trouves des infos sur ce nro ? NRO_01095_00001
Je te remercie.
"T0770", pourrais tu me dire si tu trouves des infos sur ce nro ? NRO_01095_00001Bonjour,
Je te remercie.
Bonjour,
j'ai pris 5 minutes pour actualiser mes précédentes stats (à partir du fichier IPE) :
Au 05/05/2022 : 483 PM déployés sur un total de 912 (53.0%)
Au 21/06/2022 : 498 PM déployés (+15) sur un total de 937 (53.1%)
Au 01/08/2022 : 505 PM déployés (+7) sur un total de 953 (53.0%)
Les nouveaux PM déployés depuis le 21/06/2022 sont :
NRO_01012_00001 ARANC
NRO_01022_00004 ARTEMARE
NRO_01249_00002 MIRIBEL
NRO_01249_00003 MIRIBEL
NRO_01427_00005 TREVOUX
NRO_01427_00006 TREVOUX
NRO_01427_00015 TREVOUX
Les nouvelles dates de commercialisations annoncées par PM (depuis le 21/06/2022) :
30/09/2022 NRO_01022_00004 ARTEMARE
26/10/2022 NRO_01427_00015 TREVOUX
26/10/2022 NRO_01249_00002 MIRIBEL
26/10/2022 NRO_01249_00003 MIRIBEL
31/10/2022 NRO_01012_00001 ARANC
02/11/2022 NRO_01427_00005 TREVOUX
02/11/2022 NRO_01427_00006 TREVOUX
Merci pour ces informations!
Je viens de vérifier le fichier IPE que je n'avais pas consulté de l'été et je viens de voir que mon adresse est passée "en cours de déploiement"!
Je ne sais pas de quand cela date mais cela signifierait que je suis à 3 mois max de la commercialisation ? :)
Bonjour,Alors, concernant le passage de l'adresse qui bascule en « En cours de déploiement », n'est pas correct, je pense. Voir mon message de juin ci-dessous :
Pour info j'ai été en contact avec le SIEA récemment (référent fibre de ma zone), et j'ai réussi à obtenir quelques infos, je comprends un peu mieux le protocole de déploiement et la relation entre les différentes phases :
Nous sommes d'accord que c'est le fichier IPE qui fait le lien entre le SIEA (OI), et les OC, et les cartes de ceux-ci ne sont réalisées qu'à partir des infos du fameux fichier.
En fait, tant que les travaux sont en cours (je parle "vue terrain"), l'adresse dans le fichier IPE est en statut "Cible", donc pas répertoriée sur les cartes des OC ni Arcep.
A la fin des travaux, lorsque tous les intervenants ont effectué la synchro avec Axione, sous-traitant principal du SIEA, Axione émet vers le SIEA les documents de "fin de travaux" correspondant à la zone / PMZ concernés.
Ces documents sont intégrés aux systèmes Infos du SIEA (qui génèrent donc le fameux fichier IPE), et c'est à ce moment que l'adresse bascule en "En cours de déploiement" et que le gel ARCEP commence (3 mois).
A l'issu de ces 3 mois, l'adresse bascule alors en "Déployée", et les OC peuvent commercialiser.
Dans mon cas par exemple, mon interlocuteur du SIEA m'annonce une émission des documents Axione "Fin de travaux" pour fin octobre, puis intégration de ces document par le SIEA début novembre et un début de commercialisation pour début mars (ça fait 4 mois, je pense qu'il s'est trompé dans son calcul...)
Je lui ai indiqué que fin octobre me paraissait loin, car vu terrain tout semblait fini, PBO posés... Mon contact a semblé étonné, "Tant mieux si ils sont en avance"...
J'ai l'impression qu'entre le SIEA et Axione, il n'y a pas pas beaucoup de synchro en temps réel... :(
Un peu de mise à jour dans cette commune sans fibre :DDepuis ce moment, j'ai pu avoir des contacts avec le responsable de la zone et concernant la commune qui me concerne, la commercialisation ne débutera pas avant début 2023. La zone est en cours de déploiement depuis juin. Donc, il y a un décalage entre les informations et le IPE.
Les immeubles et pavillons qui sont en cours de déploiement seront dans le shelter installé derrière l'allée des jardiniers. Cela comprend les rues du 1er septembre, quelques rues de Saint-Exupery (du 1 au 12), Louise de Savoie, Bernard Gangloff, Justin Reymond, Brillat Savarin et Le Blanchon. (Et j'ai dû en oublier ;D)
Les autres adresses sont toujours en "cible" car en attente de l'armoire Modul’o HD 48V. Je ne sais toujours pas où et quand celle-ci sera installée. Je n'ai pas vu l'armoire dans la zone encore :(
@Pampier01 : Le hameau fait partie des "cibles" et l'installation se fera dans l'armoire à venir dans la commune.
Alors, concernant le passage de l'adresse qui bascule en « En cours de déploiement », n'est pas correct, je pense. Voir mon message de juin ci-dessous :Salut, et merci pour les précisions...
Depuis ce moment, j'ai pu avoir des contacts avec le responsable de la zone et concernant la commune qui me concerne, la commercialisation ne débutera pas avant début 2023. La zone est en cours de déploiement depuis juin. Donc, il y a un décalage entre les informations et le IPE.
(https://i.ibb.co/YBYFfY0/Capture-d-cran-2022-08-20-185726.jpg) (https://ibb.co/zVjTPj6)
Salut, et merci pour les précisions...De rien 8)
Effectivement, j'ai peut-être extrapolé (un peu vite...), car ce matin toutes les adresses de ma commune sont passées en "En cours de Déploiement" dans le fichier IPE...
On va attendre d'avoir un peu plus d'infos... ;)
Arggghhh :( j'imagine que ce sera la même chose chez moi alors... Dommage, j'avais un petit espoir.Hello, pour info j'avais envoyé un message avant les congés (le 04/07) par l'intermédiaire de la page "testez votre égibilité", sans réponse immédiate...
Ce qui est navrant, c'est que j'ai beau envoyer un mail au siea, pas d'infos (enfin pas de réponse)... La mairie : pas d'infos...
Plus qu'à patienter...
En même temps, sur 2 mois, dont l’été, fallait pas s’attendre a grand chose :)Sans doute, mais autour de chez moi, j'ai vu les prestataires tout l'été, parfois même le samedi matin, et même le 15 aout (dans le village d'à coté) :o :o
Hello,Perso je lève le pied sur les statistiques car comme vu dans ce sujet ou un autre il y a une grosse latence entre la réalité et la mise à jour de l'IPE :(
Pour info depuis le 10/06 dernier, je récupère chaque jour le fichier IPE (sauf le week-end) et grâce à une macro, j'en tire des stats et un graphique permettant de voir l'évolution du nombre de prises pour chaque statut (Cible, En Cours de Déploiement et Déployé).
Aujourd'hui 25/08, le nombre de prises "Cibles" est passée en dessous des prises "ECD"...
Par contre, on voit que la courbe "Déployés" est très lente...
Perso je lève le pied sur les statistiques car comme vu dans ce sujet ou un autre il y a une grosse latence entre la réalité et la mise à jour de l'IPE :(Oui c'est vrai, mais le fichier IPE étant la base de données qui permet la synchro entre les acteurs de haut niveau (SIEA, ARCEP, OCEN), c'est bien lui qu'il faut suivre si on veut connaitre l'état du déploiement, on a pas le choix >:(...
Perso je lève le pied sur les statistiques car comme vu dans ce sujet ou un autre il y a une grosse latence entre la réalité et la mise à jour de l'IPE :(
Ben c'est a dire que si IPE NOK, on ne commercialisera pas, et ça vaut pour tous les FAI :)Oui désolé j'ai dit OCEN, mais tous les fournisseurs alternatifs aussi sont concernés !!! :)
Perso je lève le pied sur les statistiques car comme vu dans ce sujet ou un autre il y a une grosse latence entre la réalité et la mise à jour de l'IPE :(D'ailleurs je t'avais envoyé tous mes fichiers IPE dans un zip par un lien wetransfer, jamais eu de nouvelles... :(
Bonjour tout content j'ai reçu ce mail le 24 Aout de la part du SIEA.
Très Haut Débit Fibre Optique : votre secteur est passé en Zone couverte
Un nouveau monde s'ouvre à vous !
Objet : votre Test d'éligibilité pour le raccordement au réseau public Fibre Optique Très Haut Débit des communes de l'Ain - Li@in - Liaison Internet de l'Ain
Bonjour,
Vous avez, il y a quelques temps, sauvegardé votre Test d'éligibilité au réseau public Fibre Optique des communes de l’Ain pour l'accès au Très Haut Débit. Vous étiez, jusqu’à ce jour, sur un secteur en cours de travaux fibre optique.
Le déploiement de l'infrastructure Li@in, unique sur le département de par son modèle, progresse. Nous vous informons que votre habitation, entreprise ou bâtiment se situe désormais en Zone couverte à l'adresse suivante :
MON ADRESSE (que je ne vais pas vous dévoiler) ^^
01480 ARS SUR FORMANS
Vous pouvez dès à présent souscrire l’abonnement qui vous est le plus adapté auprès du Fournisseur d'Accès Internet (FAI) de votre choix parmi les partenaires du réseau Li@in commercialement présents sur votre commune. La souscription de votre abonnement déclenchera le processus de votre raccordement.
Le SIEA prend en charge les travaux de déploiement de la fibre optique depuis la voirie publique jusqu'à l'intérieur du bâtiment à raccorder (le raccordement), sous réserve de la mise à disposition des infrastructures nécessaires.
Votre FAI reste votre interlocuteur privilégié pour répondre à vos questions.
Retrouvez les informations utiles à votre raccordement, ainsi que la liste des opérateurs de services partenaires du réseau public Fibre Optique sur www.reso-liain.fr (cliquer ici pour un accès direct).
A bientôt sur le réseau public Fibre Optique des communes de l'Ain.
Du coup le 27/08 tout content j'appelle Orange et la en retour ils me disent que je suis toujours pas éligible mais c'est imminent. Donc même les mails du SIEA sont erronés.
:-[
Bonjour tout content j'ai reçu ce mail le 24 Aout de la part du SIEA.
Très Haut Débit Fibre Optique : votre secteur est passé en Zone couverte
Un nouveau monde s'ouvre à vous !
Objet : votre Test d'éligibilité pour le raccordement au réseau public Fibre Optique Très Haut Débit des communes de l'Ain - Li@in - Liaison Internet de l'Ain
Bonjour,
Vous avez, il y a quelques temps, sauvegardé votre Test d'éligibilité au réseau public Fibre Optique des communes de l’Ain pour l'accès au Très Haut Débit. Vous étiez, jusqu’à ce jour, sur un secteur en cours de travaux fibre optique.
Le déploiement de l'infrastructure Li@in, unique sur le département de par son modèle, progresse. Nous vous informons que votre habitation, entreprise ou bâtiment se situe désormais en Zone couverte à l'adresse suivante :
MON ADRESSE (que je ne vais pas vous dévoiler) ^^
01480 ARS SUR FORMANS
Vous pouvez dès à présent souscrire l’abonnement qui vous est le plus adapté auprès du Fournisseur d'Accès Internet (FAI) de votre choix parmi les partenaires du réseau Li@in commercialement présents sur votre commune. La souscription de votre abonnement déclenchera le processus de votre raccordement.
Le SIEA prend en charge les travaux de déploiement de la fibre optique depuis la voirie publique jusqu'à l'intérieur du bâtiment à raccorder (le raccordement), sous réserve de la mise à disposition des infrastructures nécessaires.
Votre FAI reste votre interlocuteur privilégié pour répondre à vos questions.
Retrouvez les informations utiles à votre raccordement, ainsi que la liste des opérateurs de services partenaires du réseau public Fibre Optique sur www.reso-liain.fr (cliquer ici pour un accès direct).
A bientôt sur le réseau public Fibre Optique des communes de l'Ain.
Du coup le 27/08 tout content j'appelle Orange et la en retour ils me disent que je suis toujours pas éligible mais c'est imminent. Donc même les mails du SIEA sont erronés.
:-[
Il y'a des FAI chez qui tu es déjà éligible (genre nous) et des FAI chez qui tu n'es pas encore éligible (genre Orange, qui n'a probablement pas mis d'équipements au PM)Ma curiosité cherche à comprendre le process derrière tout ça:
Au passage, on est presque voisins :P
Ma curiosité cherche à comprendre le process derrière tout ça:Pour moi si il est éligible, c'est que les 3 mois ARCEP sont révolus.
Il est éligible mais dans tous les cas il y a les 3 mois ARCEP à attendre ? (ou ils sont déjà partiellement en cours peut-être?)
Hello, effectivement je viens de regarder dans l'historique des fichiers IPE, ta commune est passée entre le 22 et le 23/08 de
le 22/08 : 3 CIBLE, 10 DEPLOYE et 574 ECD
le 23/08 : 3 CIBLE, 321 DEPLOYE et 263 ECD
Tu as du bol de faire partie des 321 déployés...
Plus qu'à attendre qq jours que ORANGE intègre les infos du fichier IPE dans leur propre SI...
Il y'a des FAI chez qui tu es déjà éligible (genre nous) et des FAI chez qui tu n'es pas encore éligible (genre Orange, qui n'a probablement pas mis d'équipements au PM)
Au passage, on est presque voisins :P
Pour moi si il est éligible, c'est que les 3 mois ARCEP sont révolus.
Après si Orange n'a pas mis d'équipements dans le PM au bout de 3 mois, tant pis pour eux...
J'étais resté sur PM déployé -> 3 mois de gel commercial et PBO déployé -> 1 mois de gel , les deux pouvant être confondu.Merci pour ton retour, si on pouvait avoir confirmation par un représentant d'OC (peu importe lequel ;D) qui passe par là, ça serait sympa...
Je confirme 8)Merci Hugues pour ta confirmation, je vais donc surveiller l'état du PMZ NRO_01268_00001 ;)
Suite à la remarque d'Ericzen j'ai remis à jour https://adopteunpm.blum.dev/Génial, merci !
On est à 506 PMs déployés, 447 en cours, pour un total de 953.
Suite à la remarque d'Ericzen j'ai remis à jour https://adopteunpm.blum.dev/
On est à 506 PMs déployés, 447 en cours, pour un total de 953.
Génial, merci !
Par contre dans le "A propos", tu parles toujours des données au 20 janvier, ça va peut-être en perturber certains ???
Je ne sais plus si j'avais déjà fait la remarque, mais dans le fichier IPE, sur les 953 PMZ, 208 ne sont pas associé à une commune, bien qu'ils aient un N° avec un code INSEE commune, et sont toujours notés "En cours de déploiement" (sauf 1 qui est déployé, le NRO_01443_00002).
Je ne sais pas si il s'agit de "réserve", ni si ils sont positionnés sur ta carte ???
"pas associé à une commune": tu parles de ceux n'ayant pas de "CoordonneePMX" ou CoordonneePMY" ? ? Si oui en effet je réutilise le code insee du nom et je les indique sur le centre de la commune (et le champ "précision" à "imprécis"Non, je parlais de ceux dont le champ "CommunePM" est vide,
et que le déploiement fibre est une catastrophe, pire qu'à l'époque adsl... Ca promet !
Ca tombe bien, pour l'ADSL on a pas eu de déploiement, juste utilisation de l'existant :)
Je confirme 8)
C'est sur que vu ton ton, ils doivent avoir grave envie de répondre à tes mails :)
Blague à part, oui le SIEA existe encore, mais ce n'est pas eux qui déploient, ce sont des sous-traitants qui sont à la bourre :)
Le déploiement a pris du retard parce qu'il n'y avait pas de pognon, c'est quand même publiquement documenté et assumé depuis des années.
Depuis, ils ont trouvé du pognon, et le déploiement avance bien (sauf quand y'a une pandémie)
Sortez un peu de votre microcosme et regardez comment ça se passe chez nos voisins : Jura, Saône et Loire, Savoie, Haute Savoie, ils sont tous à un niveau de déploiement inférieur à celui de l'Ain.
Même le Rhône, quand tu sors de la Métropole de Lyon, y'a plus personne (voir le déploiement en Beaujolais)
Si tu veux comparer, facile, prend la carte fibre de l'arcep et regarde l'évolution des autres départements depuis 5 ans... tu vas voir que l'ain n'est plus une référence contrairement à la Loire, le Rhône, la région grand-est...Oui, excellente idée de comparer des départements de plaine avec un département plein de montagne :)
Oui, excellente idée de comparer des départements de plaine avec un département plein de montagne :)
Le rhône ? regarde bien, sors de lyon et tu vas voir que c'est pire que dans l'Ain.
Personnellement, je trouve que c'est un comportement de pourri gâté, le SIEA n'est pas parfait, loin de là, et oui leur com est désastreuse, mais ça se voit que vous ne bossez pas avec d'autres RIP, parce que la communication est encore pire...
D'expérience, si le SIEA n'annonce rien, c'est qu'il n'y a rien à signaler dans les 3 prochains mois, voilà tout. Mais pour vous il faudrait un communiqué de presse à chaque PBO posé...
Je ne bosse pas pour eux, je suis fournisseur sur le réseau, j'ai donc un certain nombre de contacts dans tous leurs départements.Tu joues sur les mots, c'est bien mais l'allusion était bien là.
Je ne te traite pas de pourri gâté, j'ai simplement dit que c'était un comportement comme tel, mais si tu te sens visé c'est que tu as peut-être compris mon parallèle.
Le SIEA a commencé par fibrer les zones où le débit était le moins bon, c'est pour ça qu'ils ont couvert les zones de montagne avant les zones de plaine, entre autres.
Sortez un peu de votre microcosme et regardez comment ça se passe chez nos voisins : Jura, Saône et Loire, Savoie, Haute Savoie, ils sont tous à un niveau de déploiement inférieur à celui de l'Ain.Perso, dans le 74 avec mon ADSL à 6Mbps, j'ai longtemps envier les gens de l'Ain qui avaient du 100Mbps fibre à la campagne 10 ans avant moi!
Même le Rhône, quand tu sors de la Métropole de Lyon, y'a plus personne (voir le déploiement en Beaujolais)
Perso, dans le 74 avec mon ADSL à 6Mbps, j'ai longtemps envier les gens de l'Ain qui avaient du 100Mbps fibre à la campagne 10 ans avant moi!Oui mais pas partout, loin s'en faut !!!
La Loire et la Corrèze ne sont pas des départements de plaines, et sont entièrement fibrés
C'est ce qui est frustrant, on nous parle de service public, mais ou est l'égalité quand une partie de ta commune a la fibre, et que les autres attendent 5 ans pour l'avoir, alors qu'on paie tous les mêmes impôts.Nous avons le même constat dans beaucoup de communes du département (Zone Amii pour la moitié) en état de début de déploiement, mais on nous annonce toujours le département fibré pour fin 2023 sans changer de rythme.
bonjour ,
il y a plein de travaux sur lagnieu
je suis passé en cible sur le fichier ipe
cela veut dire quoi en terme de delai et de travaux
merci d avance
cordialement
Désolé mais je ne pense pas être le seul qui n’a pas spontanément envie d’aider quelqu’un qui considère le forum comme « Gala Informatique ». Ce qui est dommage étant donné que c’est probablement sur ce forum et pas un autre qu’on a le plus d’informations, encore faut-il se donner la peine de chercher.
Alors depuis une semaine Free envoie des SMS aux abonnés pour leur dire qu’ils sont éligible à la fibre à Ars-sur-Formans. Moi je suis chez Orange, d’ailleurs au passage je les ai appelé pour leur demander et nous sommes toujours pas éligible à la fibre, c’est dû au faite qu’ils ai pas installé leur infrastructures dans les pm pendant les 3 mois de gel ? Et Free a été plus rapide que les autres pour installer leur infrastructure ? D’ailleurs c’est quoi qu’ils installent au passage ? J’ai un voisin dans mon lotissement qui travaille à la mairie et qui me dit du coup que la fibre c’est reporté et c’est pas avant 2023 et ce que je dis n’est pas possible, sauf que j’avais appelé Free et du coup j’ai changé d’opérateur il y a presque une semaine et il me raccorde au mois d’octobre. par contre, ce qui est bizarre dans mon lotissement, c’est que j’ai mon voisin d’à côté qui n’est pas éligible Free, voir même d’autres voisins du lotissement ne le sont pas. Est-ce normal ? Merci
Et au passage quelqu’un peut m’expliquer pourquoi Free propose la fibre dans notre village et pas les autres ? C’est bien l’histoire du pm et leurs infrastructures posé avant les autres ?
Merci
Bonjour, j'ai bien peur que FREE t'ai enfumé, si tu es le seul à être éligible dans ton lotissement, surtout si ta mairie annonce 2023...Tu es peut-être tombé sur un vendeur de FREE qui veut faire du chiffre et fait tout pour avoir un abonné en plus. J'espère me tromper mais....Bon courage
Non sur la carte d’éligibilité du site Free je suis éligible, j’ai pris rdv en octobre pour le raccordement chez moi, et j’ai d'autres voisins qui sont déjà en adsl Free qui ont reçu un sms pour la fibre et ils ont aussi un rdv pour la pose du boitier fibre chez eux 😉Dans l'IPE tu es à quel statut ? (passe en message privé si tu veux que je regarde)
Ce que je veux dire c’est que dans notre lotissement certains sont éligibles et d’autres non, pareil sur tout le village d’ailleurs
tant mieux pour toi, c'est ce qui est toujours incompréhensible, que dans une même commune, voir une même rue, certains soient éligibles, et pas les autres. Pour les raccordements FREE, les techs sont bien ? boulot propre ?
Dans l'IPE tu es à quel statut ? (passe en message privé si tu veux que je regarde)
Axione recherche 1 chef(fe) de projet Fibre sur Blyes : soit ils ont eu un départ soit ils veulent renforcer leurs équipe pour enfin finir la zone "ouest".
Source => https://www.adzuna.fr/details/3317946483?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
Sujet un peu H.S., mais la carte d'éligibilité sur le site de k-net ne fonctionne plus depuis quelques semaines... Personne connaît quelqu'un pour rétablir celle-ci ? ^^Et malheureusement, ce n'est pas que cela qui ne marche plus chez K-net...
De rien ! et les autres données à venir seront aussi intéressantes !
Si Pont d'Ain se retrouve en éligibilité commerciale le 27/12 et que l'IPE est à jour, beaucoup d'autres communes ne seront donc pas "fibrée" en 2022 comme promis par les élus politiques.
Merci pour les infos !
Ils n'ont pas promis l'éligibilité pour tous fin 2022, seulement le déploiement technique...
Bien des communes verront le gel arcep débuter d'ici là, pour une date de commercialisation T1 ou T2 2023...
Bien que les travaux soit en cours depuis des mois ici... Encore et toujours rien sur jassans...
Aller un petit effort dans quelques mois on sera à 10 ans de "la fibre c'est pour bientôt" ou "la fibre c'est dans 1 an ou deux" et plus récemment "arrivée de la fibre l'année prochaine"..
J'ai aussi l'aide de Marc-Antoine qui doit être dans les parages sous un pseudo que je ne connais pas.
Suite à ses remarques j'ai ajouté la date d'ouverture commerciale des PMs, on travaille aussi à rajouter le pourcentage de déploiement par commune.
J'ai beaucoup rôdé sans jamais avoir créé un pseudo :) c'est maintenant chose faite.Hello, c'est une bonne nouvelle, je trafique moi-même avec les fichiers IPE depuis plusieurs mois, j'ai fait une macro qui me fait la mise en forme d'un TCD sur les prises et les PMZ tout les jours, avec graphiques associés...
Simon et moi travaillons à la mise en forme des données de l'IPE pour vous sortir des stats, avec des évolutions sur la durée du déploiement au global, et par commune.
J'aimerais réussir à sortir aussi un tableau de bord "les dernières nouveautés de l'IPE" qui ne remonterait que les changements de statut depuis la dernière fois histoire d'avoir une vue plus synthétique des dernières évolutions.
L'outil n'est pas encore public mais il a vocation à le devenir quand il sera assez mature.
P.S:
Les sources du projet sont disponibles ici => https://cutt.ly/fVXp1PO Si vous avez des compétences python et/ou Elasticsearch et que vous souhaitez participer au projet, vous êtes les bienvenus!
Pour moi ça n'a que peu d'intérêt vu que le statut "travaux en cours" n'est pas fiable et l'IPE sans les dégradés non plus.Merci tu as bien résumé ma position du moment (et on a ta vision opérateur - super intéressante)
J'ai l'exemple d'un futur abonné à Trévoux, à coté de chez moi :
- Sur le site du SIEA, il est en "études préalables"
- Sur l'IPE il est éligible (!)
- Sur l'IPE Dégradé il est en blocage depuis 1 mois
- Dans la vraie vie, après demande au SIEA, il sera éligible fin novembre
Franchement, vous voulez en déduire quoi avec des données aussi foireuses ?
Du coup tous les éligibles de l'IPE ne le sont pas forcément ? Au final quand j'ai commencé à utiliser l'IPE je me suis dit "coool des données" mais les différentes délais, latences font que ce n'est plus trop intéressant à utiliser.
Si tu veux les vraies éligibilités, il faut déduire les lignes de l'IPE dégradé du vrai IPEQu'on a pas... :(
Si tu veux les vraies éligibilités, il faut déduire les lignes de l'IPE dégradé du vrai IPE
Du coup, il faudrait, d'abord mettre à jour l'IPE, puis y soustraire les infos dégradés, pour avoir un état plus réel ? on est d'accord que l'IPE dégradé est bien disponible en ligne au même endroit que l'IPE global?C’est ça, on s’est pris le chou aussi ici pour reconvertir en CSV…
C’est ça, on s’est pris le chou aussi ici pour reconvertir en CSV…
Faut que je te mette en relation avec notre responsable SI... tu veux pas bénévoler chez un FAI asso ? xD
Hello,
Pour info ce matin dans le fichier IPE, 6 nouveaux PM sont passés en "Déployé":
BELLEGARDE SUR VALSERINE :
NRO_01033_00011
BRENS :
NRO_01061_00001
NRO_01061_00002
HAUTEVILLE LOMPNES :
NRO_01185_00004
PONT D'AIN :
NRO_01304_00001
NRO_01304_00002
Par contre j'ai jeté un coup d'œil vite fait dans le dernier fichier IPE "Dégradé", mais je n'ai pas trouvé de relations fiables avec l'IPE normal, certaines adresses du dégradé sont toujours en "Cible" dans l'IPE, d'autres sont "En cous de déploiement", etc.
C'est tout pourri en fait ces infos...
C’est pas tout pourri, avec un peu de manip de data on finit par trouver ce que l’on cherche ^^Ben je ne dois pas avoir ta patience, ou alors on n'a pas accès aux mêmes fichiers ! ;)
on a bien les mêmes fichiers, après moi je n'ai besoin que des zones éligibles, je ne suis pas les chantiersAh ok, ceci explique cela, à dans 6 mois donc !!! ;D ;D ;D
En fait c'est peut-être là où il y'a une incompréhension.Oui j'ai bien compris, néanmoins il est utile pour moi pour surveiller à quel moment mon PM passera en statut "Déployé" (je suppose que c'est ceci qui intéresse aussi les OC), et plus si affinité...
Le fichier IPE n'est pas là pour informer les gens des chantiers en cours.
Il est là pour informer les opérateurs des prises éligibles à un abonnement.
Il est donc normal que vous ne retrouviez pas les infos que vous cherchez :)
Les travaux pour le déploiement de la fibre se poursuivent sur la commune de Jassans-Riottier.
Après renseignement pris auprès du SIEA cette fin septembre 2022, le déploiement de la fibre devrait être opérationnel fin du 1er semestre 2023.
Les travaux de génie civil seront terminés d’ici la fin de l’année 2022. Ensuite s’enchaineront une phase de contrôle des travaux (DOE) puis un délai de 2-3 mois, nécessaire pour permettre l’ouverture aux différents opérateurs.
Certains secteurs pourraient avoir une ouverture un peu plus tardive en raison de problèmes techniques (secteur Nord – quai Utrillo Sud – Monplaisir/Bellevue).
Hello,
Pour info ce matin dans le fichier IPE, 11 nouveaux PM sont passés en "Déployé":
MEXIMIEU :
NRO_01244_00001
NRO_01244_00006
NRO_01244_00014
PERONNAS :
NRO_01289_00006
NRO_01289_00007
NRO_01289_00008
NRO_01289_00010
NRO_01289_00011
NRO_01289_00012
VILLIEU LOYES MOLLON :
NRO_01450_00004
NRO_01450_00006
Bonjour
Auriez vous des infos pour le NRO_01194_00007 ?
Ou peut-on consulter ce fichier ipe ?
Merci :)
11 pms déployés en 15 jours, à ce rythme, tous les PMS de l'Ain seront déployés... fin 2024! bon courage aux derniers.Merci !! :'(
Article sur Le progrès aujourd'huiHello merci pour l'info, mais l'article est réservé aux abonnés... :-\
https://c.leprogres.fr/economie/2022/10/24/deploiement-de-la-fibre-ou-en-est-on-dans-le-sud-de-l-ain (https://c.leprogres.fr/economie/2022/10/24/deploiement-de-la-fibre-ou-en-est-on-dans-le-sud-de-l-ain)
Hello merci pour l'info, mais l'article est réservé aux abonnés... :-\
Article sur Le progrès aujourd'hui
https://c.leprogres.fr/economie/2022/10/24/deploiement-de-la-fibre-ou-en-est-on-dans-le-sud-de-l-ain (https://c.leprogres.fr/economie/2022/10/24/deploiement-de-la-fibre-ou-en-est-on-dans-le-sud-de-l-ain)
Pour les dates annoncés dans l'IPE sur les points de mut dont sylv_01 a parlé:
PERONNAS NRO_01289_00006 Fev 15, 2023
PERONNAS NRO_01289_00007 Fev 15, 2023
PERONNAS NRO_01289_00008 Fev 15, 2023
PERONNAS NRO_01289_00010 Fev 15, 2023
PERONNAS NRO_01289_00011 Fev 15, 2023
PERONNAS NRO_01289_00012 Fev 15, 2023
VILLIEU LOYES MOLLON NRO_01450_00004 Fev 15, 2022
VILLIEU LOYES MOLLON NRO_01450_00006 Fev 15, 2022
MEXIMIEUX NRO_01244_00001 Jan 31, 2023
MEXIMIEUX NRO_01244_00006 Jan 31, 2023
MEXIMIEUX NRO_01244_00014 Jan 31, 2023
Pour Meximieux, les stats sorties de l'IPE sont les suivantes :
46.93% des immeubles sont déployés
47.37% des PM sont déployés
Comme d'hab, les stats de déploiement (globales, et par communes, par PM et par immeuble) sont disponibles ici https://liain.seriousbusiness.fr (https://liain.seriousbusiness.fr)
Je serai curieux de savoir à quel point les infos de date de mise à dispo commerciale des PM sont justes... Je vais tenter de vérifier via les outils internes Orange voir si ces infos sont bien communiquées aux FAI ou non.
Qui fait les travaux: le mandaté, par exemple axione.Hello, merci pour ta réponse...
Qui est proprio des fibres: le SIEA. Après t'as deux cas : OC sur fibre activée, et OC sur fibre noire. J'imagine que collecte en propre désigné le second cas. À confirmer.
Hello, merci pour ta réponse...
Moi j'aurais dit :
OI sur fibre activée, et OC sur fibre noire
OI = Opérateur d'infrastructures, soit le SIEA dans le cas du RIP de l'Ain.Il est proprio de toutes les fibres tirées dans le cadre du déploiement.Ok, j'entend bien tout ça, mais ma question (qui était sans doute mal formulée, et plus technique) était plutôt : qui s'occupe de tirer physiquement la fibre depuis le NRO vers le PM, est-ce l'OC qui tire la fibre du NRO vers son propre tiroir de distribution (situé à gauche dans le PM), ou bien est-ce le SIEA, par son sous-traitant Axione ?
OC = Opérateur Commercial, soit n'importe quel opérateur, que ce soit Orange ou K-Net par exemple. La différence entre ces deux opérateurs c'est que Orange veut utiliser sa techno de GPON, donc il loue des fibres dites "noires" et installé ses équipements dans les NRO et les PM, à l'inverse un K-Net va loué une fibre allumée, ou offre activée, parce qu'il passe par les équipements Active Ethernet du SIEA :)
Hello,
Je vous ouvre une première version du service basé sur l'IPE (sans les dégradés).
https://liain.seriousbusiness.fr -> Continue as Guest.
Dites moi ce que vous en pensez :P
Vous pouvez accéder à la carte en cliquant sur le lien, ou filtrer par commune PM ou immeuble PM afin d'avoir les stats de déploiement "locales"
Hello, pour info depuis hier le site est down, avec une erreur 404 sur la page...
Pour Chalamont (annoncé pour Juin 2022 dans le document envoyé aux élus (l'histoire des pdfs qui se sont retrouvés sur Calaméo)... les élus locaux ont été informés par le SIEA que c'était repoussé. (plutôt logique quand on observe les stats de déploiement)
c'était ironique bien sûr, ma commune n'est pas fibré, ou plutôt si, elle l'est depuis 5 ans, mais la desserte n'est toujours pas faire, prévue en 2018, puis 2021, puis 2022, et maintenant 2023. C'est dur le voir le coffret de raccordement en bas de mon terrain depuis 5ans, sans pouvoir en bénéficier.5 ans :'( ça me rassure pas des masses... Les armoires sur Reyrieux aillant été installées en juillet 2022, j'espère ne pas avoir attendre 2027 pour avoir cette fichue fibre ;D
y a encore du boulot ! quand on voit que certaines études ne sont pas encore faites. De 2021 à la base, ce sera fini en 2024 voir 2025.Chuttt! On va encore dire qu'on fait du SIEA-bashing... ;D
C'est à pleurer ! mais pas de rire.
Nouvelle carte de déploiement de l'Ain de décembre 2022
(https://www.ain.fr/content/uploads/2021/12/fibre-optique-ain-carte-2022-siea.pdf)
https://www.ain.fr/content/uploads/2021/12/fibre-optique-ain-carte-2022-siea.pdf (https://www.ain.fr/content/uploads/2021/12/fibre-optique-ain-carte-2022-siea.pdf)
Chuttt! On va encore dire qu'on fait du SIEA-bashing... ;D
C'est sûr que les représentants du siea sont plus forts pour poser dans le progrès que pour calculer des pourcentages. :-X
En fait, ce qui a été annoncé début novembre au cours de la visioconf du SIEA aux délégués communautaires, c'est que les travaux correspondant à 80 % des lignes éligibles étaient terminés à fin 2022, ce qui est vrai je pense...
Ce que le SIEA oublie de dire, c'est qu'il reste (à ce jour) 413 PM à déployer (donc à recetter + 3 mois de gel) sur les 978 prévus sur l'ensemble du territoire...
Même en considérant sur ces 413 un certain nombre construits "en réserve", ça fait encore du boulot...
Salut, tu as fais ton test ou ? siea ? opérateurs ?Ce n'est pas pour moi, ma ville n'est pas encore raccordée, mais je suis persuadé qu'une maison à quelques mètres de la mienne est passée "d'éligible" à "prochainement éligible" sur le site de Li@in ainsi que sur Orange.
Bonjour !
Savez-vous ce qu'il se passe à Trévoux ? Une bonne partie de la ville était éligible il y a quelques semaines (du moins si ma mémoire ne me joue des tours), y compris chez certains opérateurs et la, plus une seule adresse ne l'est ???.
Hello, voilà enfin des bonnes nouvelles, mon PM devrait être en ouverture au 16 juin, info communiquée par mon contact de zone, le fichier IPE devrait être mis à jour dans la foulée...
Plus que 3 mois à attendre maintenant, en espérant que Orange arrive dans cet intervalle !
Elasticsearch is too old. Please upgrade the instance. If you would like to connect to older instances set output.elasticsearch.allow_older_versions to true. ES=8.6.2, Beat=8.7.0
Cela fait 9 ans que je suis inscrit sur le forum et toujours aucune information sur l’avancée de la fibre dans l’Ain et sur les communes Dombes Saône Vallée donc voilà je sais que ce n’est pas le mur des lamentations mais cela me rend dingue.
https://www.starlink.com/
Ca règlera ton problème le temps de voir arriver la fibre chez toi.
Vous êtes mignon mais 450€ de matos + 50€ d'abonnement juste pour de l'internet qui n'est meme pas au niveau de la fibre c'est non.
Je suis rarement en accord avec JP, mais oui le déploiement de la fibre dans Val de Saone est vraiment déprimant et sans aucune communication, un comble.
A l'heure actuel, dans ma commune, il faut l'ADSL, une parabole pour la TV. Donc on cumule les abonnements depuis des années.Faut pas amplifier le truc non plus.
Faut pas amplifier le truc non plus.
D'après le site MaTNT de TDF Chavannes-sur-Suran est très bien couverte par la TNT via l'émetteur de Villereversure.
Et quand bien même on n'a pas accès à la TNT, pas besoin d'abonnement avec Fransat par exemple.
Donc si vous avez recours à un abo sat pour la TV c'est vraisemblablement par choix pour avoir accès à des chaînes qui dans 95% des cas ne sont pas dans les bouquets de base des FAI et qui ne serait donc pas plus incluses dans l'abonnement à la fibre...
Et franchement, vue la qualité des programmes TNT, je préfère prendre un bouquet canal ou netflixDonc ton cumul d'abonnement est un choix qui restera en passant à la fibre, inutile de le brandir en tant que problème lié à l'absence de fibre.
quand à Fransat, la carte est payante, et les décodeurs HD de qualités coûtait 200€ ( ils ont baissé depuis )La carte vaut 15€ pour 4ans soit 0.31€/mois.
Je n'amplifie rien, j'y habite, et je connais bien toutes ces technologies pour les avoir testés depuis plus de 30 ans.L'ADSL a moins de 25ans (lancement commercial en 1999, et pour beaucoup il a fallu attendre plusieurs années pour être éligibles)
Ah ben ça, tu peux être sur qu'a l'instant où ils auront la fibre, ils ne mettront plus les pieds ici
Ah ben ça, tu peux être sur qu'a l'instant où ils auront la fibre, ils ne mettront plus les pieds iciSi si, rien que pour le plaisir de venir te contredire !!! ;D ;D ;D
T'inquiète, vu la vitesse de déploiement dans certaines zones, on va avoir le temps de participer encore longtemps au forum ::)
C'est l'idée oui, le SIEA est responsable de tous les maux de la terre :)
En fait ce que je me dis, c'est que ces gens la ne réalisent pas a quel point l'herbe est moins verte ailleurs :
- NRO/PM saccagés
- Collectes saturées
- Coupures récurrentes au PBO car aucune route optique
- Déploiement a moitié fait avec prises éligibles sans route optique
Dans l'Ain on a la chance de ne rien avoir de tout ça, d'avoir un OI réactif en cas de pannes et soucieux de la qualité de ce qu'il déploie.
Alors oui, ça prend du temps. À qui la faute ? pas uniquement au SIEA mais aussi à Orange qui a sabordé le business plan du SIEA en s'appropriant les zones rentables, en forçant le SIEA a reconstruire tout son réseau en 2015, au détriment du déploiement de nouvelles communes et aux sous-traitants qui comme d'hab font n'importe quoi...
Le SIEA a d'abord déployé les zones blanches, c'est honorable de leur part et c'est radicalement différent de la stratégie de déploiement de la majorité des autres acteurs...
Le public ne rend pas vraiment de compte à ces principaux financeurs : le privé. Mais bon sans refaire le monde, ceci n'est qu'un éternel débat que tu pourras constater à tous les niveaux de l'état. Du plus petit service à nos grandes assemblées et nos élus...Et l'école gratuite pour tous dans le public, comme dans le privée...
Et l'école gratuite pour tous dans le public, comme dans le privée...
Yep, tu as 1 mois de gel au PBO aussi, je scrute le coin en ce moment et ça se débloque pas très vite :/
Hello a tous
Comme j'avais dis dans mon message précédent - qui a été modéré.... - je suis enfin raccordé à la fibre sur mon local de Trévoux auprès de l'opérateur Free qui a vraiment galère pour passer les câbles (casi 4h d'intervention) mais ils ont bien géré !!
Ci dessous le test de débit, très satisfaisant ... Ça change vraiment la vie surtout dans mon cadre professionnel..
Pour jassans la où j'habite... Toujours rien de neuf, et les dernières ouvertures annoncées sont déjà rendu après mi août... Pour une ouverture promise fin juin par notre mairie et le siea...
Hello, petit message pour tout ceux qui attendent : bien que l'ouverture commerciale de mon PM soit prévue le 16/06, j'ai vérifié ce matin sur la carte Orange et mon adresse est éligible !
Du coup, appel chez Orange dans la foulée et offre Livebox Max commandée pour intervention du tech le 23/06 après-midi...
Il aurait même pu venir le 16 (date d'ouverture), mais j'étais pas dispo... :(
En tout cas, la personne du SC (très sympa au demeurant) avait plein de créneaux horaires à me proposer, j'avais vraiment le choix...
J'ai hâte, plus qu'à préparer le passage de la fibre pour aider le tech.
Bonjour, pour info, le site de l'arcep est planté, donc pas de mise à jour de la carte pour le T1 2023....Ils annoncent plusieurs jours pour le rétablissement.
Alors j'ai fait plusieurs verifs : effectivement sur la carte d'éligibilité de reso li@in, on est toujours en "prochainement éligible"... :(Hello, j'ai quelques infos : à priori les commandes prises avant la date de mise en service du PM n'ont pas généré automatiquement les routes optiques vers les OC...
On aurait dû passer en éligible depuis ce matin.
Par contre je n'ai pas trouvé nos adresses dans le fichier IPE dégradé.
Si THY@RI passe par là il pourra peut être nous en dire plus ?
La réunion publique est toujours prévue le 22, on devrait avoir des infos...
J'enverrai un mail au référent fibre lundi matin...
Oublie ou manque de lignes ? il me semble avoir lu sur ce site que le siea n'avait pas tiré une ligne par foyer, mais une estimation potentiel de personnes qui risquaient de demander la fibre, donc si tout le monde la veut, il va en manquer forcément, vue que le cuivre va disparaitre, ne serait ce que pour avoir le téléphone, tous le monde la prendra, hors mis quelques cas exceptionnels.
Hello a tous
Concernant Jassans-Riottier, nous devrions avoir la fibre depuis fin juin (selon les dernières prévisions datant de debut 2023..évidement nous ne l'avons toujours pas...
....
Sur Jassans, une dizaine d'intervenants salariés sur le terrain mardi et mercredi : rond-point de l'Europe (cable), Allée des marronniers (raccordement), croisement Allée des Marronniers et rue de la mairie (cable), croisement rue de la mairie avenue Monplaisir (cable).
Tu veux dire juin 2024 ? :o
a-bu-ser !
Sur Reyrieux c'est pareil que Jassans, ca s'agite mais toujours rien...
C'est vraiment génial ce système a deux vitesses, t'as de la thune > Starlink ou boitier 4G, pas de thune > adsl
Evolution à partir de 2017Jean de la Fontaine (https://fr.wiktionary.org/wiki/rien_ne_sert_de_courir_;_il_faut_partir_%C3%A0_point) doit se retourner dans sa tombe...
pour les fables de La Fontaine, c'est plus le corbeau et le renard, avec le siea en corbeau....il se pavane beaucoup depuis longtemps, mais on connait le résultat.
pas trop cher, j'en ai pas l'impression. Quand je vais voir le prix des abonnements fibres, même sans offre tv supplémentaire, cela reste le double de l'adsl. Après je suis d'accord, on ne met pas des heures pour envoyer un fichier.
Faut comparer le tarif avec les autres départements bien sûr. Ca évite de se lancer dans les fables.
Bonjour,
Je sais pas si vous avez regardé le fichier fourni par l'AVICCA sur la fin du réseau cuivre.
Le SIEA a défini une fin de commercialisation du réseau pour le 31/01/2026. Le plus drôle dans le fichier c'est que si vous regarder les dates de dernière complétude du réseau fibre, vous avez des dates postérieures à cette date de commercialisation jusqu'en 2027.
Va y avoir des gens sur le carreau à partir du 01/02/2026 !
Il faudrait qu'à ce jour l'Ain soit à minima couverte à 90% mais c'est loin d'être le cas pour respecter ce délai.
Le moins drôle c'est que cette fin de semaine ou le début de la semaine prochaine environs 95% des PBO de Reyrieux seront au statut "déployé". Le contrôle du PBO sur lequel mon domicile sera rattaché et faisant parti de la dernière zone non déployé à ce jour sur Reyrieux ayant été effectué le 28/06/2023. Et en même temps nous avons aucun PM de déployé alors qu'ils ont été posés l'année dernière.
Si la politique du SEIA est de déployer le PM que lorsque les PBO sont déployés et ben on est pas sorti des orties ! (pour être poli). Dans notre cas, nous serons donc éligibles au plus tôt en novembre ou décembre. Alors que si la déclaration des PM avait déjà été faite lors du déploiement des premiers PBO, nous serions éligibles sur septembre.
Et je ne vois pas comment cela serait possible de mettre les PM éligibles tout de suite, vu que les opérateurs n'ont pas encore dû être informé pour mettre leur matériel en place dans ces derniers...
La gestion du SEIA me déconcerte de plus en plus chaque jour.
De toute façon rien n'est logique depuis le début... Rien que le fait de les voir faire un truc pendant 2 jours puis plus rien pendant des mois puis revenir pour faire 2 bricoles puis rien pendant des semaines..etc..
Sur jassans, exactement la même situation, une grosse moitié voir 60% est passé en "déployé" sur le site elastic... Mais bien entendu aucun PM de déployé,
Les PM on été posé en octobre ou novembre 2022.. si ça fait comme a ars... PM pose puis 2 ans plus tard toujours rien.. 🤣🤣
Mais bon on se rassurera en disant que li ain est un réseau performant exempt de toute malfaçon (c'est ironique hein).. encore une fois la dernière carte de l'ARCEP est très parlante, ça s'accélère partout sur le territoire (ou presque) mais sur l'Ain ça avance plus.. ça fait déjà plusieurs trimestres (pour pas dire années)
En attendant starlink est la, et nombre de gens de mon entourage on succombé a l'offre... Face a cette fibre qui ne vient(dra?) Jamais..
Bonjour,
Je sais pas si vous avez regardé le fichier fourni par l'AVICCA sur la fin du réseau cuivre.
Le SIEA a défini une fin de commercialisation du réseau pour le 31/01/2026. Le plus drôle dans le fichier c'est que si vous regarder les dates de dernière complétude du réseau fibre, vous avez des dates postérieures à cette date de commercialisation jusqu'en 2027.
Va y avoir des gens sur le carreau à partir du 01/02/2026 !
Je crois qu'il faut être naïf pour croire que la fibre sera terminé à la fin de l'année, c'est impossible. [...] Pour les dernières communes qui doivent encore toujours patienter, cela devient vraiment pénible, pour rester poli. Se faire balader depuis des années, les gens sont à bout. C'est toujours facile de dire "il faut être patient, cela prend du temps de tout fibré", mais ceux qui vous le dise sont eux même fibré depuis très longtemps.Tout à fait d'accord. Après, j'entends aussi les personnes qui disent que cela ne sert à rien de "gueuler" ici car cela ne fera pas avancer plus vite. Ce n'est qu'un forum d'entraide.
Quand je pense que ça devait être terminé en 2013 ;D
source : https://www.journaldunet.com/ebusiness/telecoms-fai/1018244-zoom-sur-six-projets-de-reseaux-publics-de-fibre-optique-en-france/1018248-liain
Bonjour,
Pourquoi "des gens sur le carreau à partir du 01/02/2026" ?
Fin janvier 2026, c'est l'arrêt commercial de toute offre cuivre mais pas l'arrêt technique.
Dans l'Ain (c'est bien le sujet de ce topic), il n'y a que la commune de Buellas qui est concerné par l'arrêt technique du cuivre à fin janvier 2026.
Regarde sur le site de l'AVICCA et tu verras que tout le département est concerné. je parle du fichier orange de ce lien https://www.avicca.org/document/21109/dl
LOL, je le connais très bien ce fichier, il vient de chez nous (groupe Orange).
Et donc c'est bien ce que j'écrivais :
Fin janvier 2026, c'est l'arrêt commercial de toute offre cuivre (plus de nouvelle construction cuivre possible) pour toute la France Métropolitaine, mais pas obligatoirement l'arrêt technique (pas de déconstruction de l'existant).
Concernant l'arrêt technique, dans l'Ain, il n'y a que la commune de Buellas qui est concerné à fin janvier 2026.
Faut pas s'inquiéter, dans moins de 6 mois c'est tout fini ! ;D
source : https://www.radioscoop.com/infos/ain-tout-le-departement-raccorde-a-la-fibre-d-ici-a-la-fin-de-l-annee-2023_266162
Il y aura deux options :
Les offres 4G/5G "fixe", ou les offres satelite pour les personnes sur le carreau comme tu dis.
Après, les zones pas du tout déservies ni par le sat, ni par le réseau mobile, se sont en général des endroits où l'adsl n'est pas satisfaisant.
Tout s’arrange, non ?
On est sortie d’affaire 🤪
si tu fais un test chez un fournisseur type Knet, ça te dit ok ?Ils ont encore un test d'éligibilité ?
Merci pour votre réponse rapide.J'ai plusieurs adresses éligibles chez Sosh et Orange pour Culoz
En fait,
La réunion publique n a pas encore eue lieu,
J ai trouvé les infos sur le forum et sur Élastic ( qui ne se mets plus a jour depuis le 1er Août ),
Je crois qu ils ont changes les noms des fichiers IPE.
Mog
Oui effectivement j'avais vu ça, je viens d'envoyer un MP au créateur du site...J'ai eu un retour, le site parait à nouveau fonctionnel, les datas vont remonter progressivement...
bonjour ,
voila Lagnieu mon secteur est marqué déployé ...
quelles sont d après vous les délais de raccordements
cordialement
Au moins la marie de Jassans communique... à Reyrieux voici ce qui est écrit sur le site web : "toute la commune de Reyrieux sera équipée au plus tard au premier semestre 2022".
Il y a eu la mise en service commerciale du NRO 0005 le 24 Juillet 2023 ( dont aucune fibre ne sort car tous en deploiement - et c'est celui aucun je " serais " connecte ).
Ils ont deployes des immeubles sur le 0002 ( de souvenir ),
et depuis plus rien.
Je ne comprend pas la strategie de deploiement,
je sais que des chantiers sont commences de partout et finis a l'occase de temps en temps,
mais je suis perdu la dedans,
pourquoi ne pas commencer une localite et la finir ?
Si vous pouvez installer la parabole de Starlink, go!C'est le sujet qui me travaille beaucoup, vu comment nos élus respectent leur engagements, on a bien compris qu'il ne fallait pas trop compter sur eux.
Ma commune est composée de deux communes déléguées.
- L'une est totalement fibrée
- L'autre est traversée par une fibre pour permettre à la commune voisine d'être raccordée (fort et sympa, non?)
- Dans l'autre, la mairie (seule) est raccordée et elle propose donc un espace de coworking dans la mairie.
Qu'est ce que ça vous inspire? Petite précision, l'accès est payant, par abonnement ou au coup par coup.
Merci de vos retour,
ça fait quand même mal d'en arriver à vouloir passer par starlink, alors qu'on est censé avoir tous la fibre depuis 2 ans. Sinon, elastic est encore planté sur les cartes de déploiements.Depuis 2 ans? J'ai encore des traces de promesses de tout le département fibré pour ... 2014!
Bonjour Gouns !
J'ai en effet été prévenu par message d'un soucis sur l'ingestion des données. Le soucis doit être réglé et tu devrais commencer à pouvoir réutiliser le site (la carte est déjà de retour, les stats devraient aussi être à nouveaux présentes dès demain).
J'en profite pour vous demander si certains d'entre vous seraient intéressés pour contribuer à la création de nouveaux visuels afin de rendre l'outil plus utile et plus efficace.
Envoyez moi un message privé sur le forum et je vous créerai un compte pour pouvoir contribuer :).
La Valbonne n'est toujours pas fibré ? avec la base militaire, c'est surprenant.Pourquoi ? En quoi la base militaire devrait impacter le déploiement ?
Pourquoi ? En quoi la base militaire devrait impacter le déploiement ?
La base militaire a probablement une fibre "professionnelle" depuis les années 2000 voire avant ... (comme beaucoup de grosses entreprises, administrations et etc ...)
Malec est au courant pour elastic, il essaiera de régler le problème dès qu'il aura le temps :)
Pas de triple play pour Starlink, offre internet uniquement. Pour la TV il est possible de prendre boitier type android TV, Apple TV ou IPTV (attention certaines offres de ce dernier type de boitier ne sont pas légales).
Pour le téléphone fixe... il faut oublier, perso, bien qu'inclus dans mon abonnement, ça fait plus de 7 ans que je n'en ai plus et ça ne manque à personne.
merci pour ta réponse. Ma commune est sans cesse repoussé, même le maire et les conseillers sont à bout. Ils ont relancé le siea, mais leur réponse, c'est " problème d'approvisionnement et de personnels, ils ne peuvent pas faire mieux".... Alors pourquoi ils annoncent des dates depuis 5 ans, et qu'ils repoussent à chaque fois. Un ami sur ma commune est passé sur starlink et est satisfait. Ce qui me gonfle, c'est que la taxe foncière explose, est faite aussi pour la fibre qui est un service public, et qu'il faudrait encore donner du fric à Elon Musk pour juste pouvoir visionner une série sans que ça fige toutes les 30 sec. Ou pour pouvoir partager quelques photos sans mettre 6 h pour les envoyer. Le siea n'y arrive pas, alors que tous les départements voisins avancent très vite, il suffit de voir la carte de l'arcep, c'est vraiment flagrant.
Notre commune s'est débloquée rapidement. Mais bon, le conseil municipal voulait des cameras sur la commune. Celui qui installe les caméras c'est le SIEA et si pas de fibre pas de caméras. De là à penser que c'est lié, j'en mettrais pas ma main à couper....
Sur La Valbonne/ Béligneux, je crois que ça bouge enfin. J'ai croisé ce matin des gars qui sortaient des tourets de fibre le long de la route de Lyon, plus qu'à attendre et à croiser les doigts....
Je te souhaite bonne chance, on ne sais jamais mais chez moi, je sens bien que ce n'est 10 ans de retard mais plutôt 20 ans que nous aurons :'( Voire la fibre quand elle sera obsolète!
Je hais tous ces décideurs qui annoncent de belles dates pour faire plaisir mais qui n'en branlent pas une une fois élus!
C'est malheureusement les politiques que nous avons.... Roi de la masturbation intellectuelle ! (https://fr.wiktionary.org/wiki/masturbation_intellectuelle)
En même temps on a ce qu'on mérite comme politique depuis plus de 30 ans maintenant. Mitterrand fut le précurseur...
ça cause pour ne rien dire et surtout ça promet à tous va. Le problème c'est que les Français ralent tout le temps mais on la mémoire d'un poisson rouge...
Merci, je sais où déménager maintenant ;DTu m'étonnes, t'as plus vite fait de déménager, voir construire dans une commune éligible que d'attendre que la fibre arrive chez toi. avec presque 6 ans de retard chez moi, j'aurai même eu le temps de fabriquer mes propres parpaings !
Tu m'étonnes, t'as plus vite fait de déménager, voir construire dans une commune éligible que d'attendre que la fibre arrive chez toi. avec presque 6 ans de retard chez moi, j'aurai même eu le temps de fabriquer mes propres parpaings !
10 ans, tout rond! Pardon, encore 3 mois puisque la promesse était fin 2013. La première promesse du SIEA depuis que je suis le sujet : 2014 pour tout le département!C'est de la faute au covid, et la guerre en Ukraine. ;D
Dire qu'ils se demandent pourquoi on se désintéresse de la politique...
Hello a tousSalut, avec ça, tu auras tout compris ! Grace à la fibre, la fin du raccordement de l'Ain change d'année aussi vite que la lumière.
Concernant jassans riottier pour rappel selon les dernières infos de la mairie, le déploiement est censé être terminé d'ici fin septembre.
Nous sommes aujourd'hui casi au 7 octobre et bien entendu et sans surprise toujours pas l'ombre d'une annonce de commercialisation des PM a venir dans les 3 mois, ce qui signifie une nouvelle fois que l'échéance fin 2023 annonce par la mairie (et surtout le siea) ne sera une nouvelle fois pas tenu..
C'est vraiment d'un ridicule et d'une incompétence a peine croyable.
Sans parler du fait qu'une ville comme jassans ne soit toujours pas raccordé est la aussi plus que surprenant mais c'est encore un autre débat..
A plus grande échelle la dernière carte nationale de l'ARCEP est éloquente, ça fibre un max de partout des départements entiers virent en grande majorité au bleu en l'espace de 1 ou 2 trimestre, l'Ain stagne...
Elon Musk a de l'avenir !!!
Hello, pour info il y avait ce matin un article dans le Progrès "on line" (donc payant et réservé aux abonnés), qui indiquait dans ses premières lignes, accessibles à tout un chacun, que le SIEA avait mis un sérieux coup de boost ces derniers mois, et tablait sur 90 % de prises raccordables sur le département avant la fin de l'année...Bonjour, Si un abonné peut faire un copier coller de l'article sur ce forum, ça serait sympa. Pour que tout le monde en profite. bon we
Pitié, pas taper !!! ;D ;D
[Edit] j'ai retrouvé l'article :
https://www.leprogres.fr/economie/2023/10/13/fibre-optique-le-deploiement-passe-a-la-vitesse-superieure (https://www.leprogres.fr/economie/2023/10/13/fibre-optique-le-deploiement-passe-a-la-vitesse-superieure)
bonjour à tous. Comme le montrait l'accord transactionnel passé entre le SIEA et le mandataire du sous-traitant zone ouest, début avril 2023, un effort important a été porté sur le réseau de desserte (installation des PBO) qui c'est traduit par un taux "immeubles déployés" (jargon du fichier IPE) de 88% actuellement. Cependant, pour qu'une adresse soit éligible il faut aussi que les armoires (PMs) soient déployées, et là, le taux de déploiement n'est que 78% et n'évolue que très faiblement. c'est ce que constatent un bon nombre d'entre-nous, qui, ayant vu leur immeuble "déployé" au début de l'été , ne seront en fait éligibles, qu'en 2024!! Le SIEA va certainement mettre en avant le bon résultat prévisible, en fin d'année, sur le réseau de desserte (proche de 100%) alors que 20% des adresses ne seront toujours pas éligibles ! Pour mémoire, fin 2022 le SIEA avait additionné, dans ses statistiques , les adresses éligibles et celles "encours de travaux" pour arriver à un taux de 80% , plus présentable, à son AG.Tant qu'on est pas éligible chez les fournisseurs, on ne devrait pas être considéré comme déployé, car c'est tromper les gens. C'est joli sur le papier, dans le progrès, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick !
Ma commune, La Boisse, est en cours de déploiement (travaux en cours) depuis ...plus de 2 ans et est bien partie pour 1 an de plus !!!
Ce qui est hallucinant, c'est qu'ils se sont trompés de plusieurs milliers de prises à tirer !
Dans les années 2010, au lancement du projet, il n'était pas prévu une fibre pour chaque logement. De mémoire ils visaient un taux de pénétration de 50%.Pour moi c'est autre chose que ce qui est expliqué ici :
Ça explique qu'en parallèle de l'ouverture de nouvelles communes, ils doivent réaménager les premières communes qui n'ont plus assez de fibres dans les rues...
Vous parlez de dernière ligne droite. Aujourd’hui, vous pouvez affirmer que le bout du tunnel n’est plus très loin ?
« En début de projet, on avait une idée erronée du nombre de prises à connecter. On pensait initialement devoir en faire 278 000, puis après, très vite, on s’est rendu compte qu’il fallait en faire 312 000, 318 000, etc. Il y a eu des études d’ingénierie, mais en fait, la seule vérité, c’est le terrain et les relevés de boîtes aux lettres. Aujourd’hui, on sait qu’il y a 328 000 lignes à raccorder. 92 % d’entre elles le seront à la fin de l’année, soit 300 000 lignes. Il en restera 28 000 à raccorder. Ces dernières prises seront les plus difficiles à aller chercher. Début 2024, on devrait avoir atteint l’objectif fixé par le relevé terrain. Mais dans un département qui connaît une croissance démographique forte, il y aura toujours des prises supplémentaires à réaliser. »
Sur le fichier des IPE dont les données sont reprises sur Elastic : 77.95% des adresses sont déployées (ce qui ne veux pas dire qu'elles sont encore toutes éligible)
Sur le fichier des IPE dont les données sont reprises sur Elastic : 77.95% des adresses sont déployées (ce qui ne veux pas dire qu'elles sont encore toutes éligible)Bonjour, leur carte est fausse, ma commune est à peine à 15 %, et apparait entre 30 et 70 %. La méthode coué !
Franchement quand tu vois le fichier des IPE c'est vraiment ultra calme, une dizaine de déploiement max par jours et principalement sur des zones déjà déployées.
Oui mais là ils tirent le souterrain sur jassans. Comme nous sur certains secteurs de la route de trévoux dans les derniers moments.
C'est ensuite qu'ils ont installés les PBO et encore plus tard qu'ils les ont raccordés.
Hello à tousBonjour, il n y a qu'à voir sur elastic le nombre de communes en bleues, des dizaines de communes toujours pas commencées, on est partie pour 2025. j'ai vue un article sur le net, ils disent qu'il y a un fort ralentissement du nombre de raccordement en France par rapport à 2022 et 2021. En 2021, il y avait eu autant de prises raccordées en un trimestre que sur tout 2023 ! Avec ça, on a compris que ceux qui sont éligibles depuis plusieurs années ne se rendent pas compte de leur chance, car pour ceux qui restent, ça va être très très long ! Et le siea est aux abonnés absent, j'ai écrit il y a 3 mois, aucunes réponses, même les conseillers et le maire de ma commune n'arrivent pas à avoir d'info, c'est dire le respect qu'ils ont.
Que se passe t'il avec le site élastic, nous ne voyons plus la page PM en déploiement avec la liste des prochaines commercialisations...?
Concernant Jassans, la mauvaise blague non seulement continue mais c'est bien pire que ce que j'aurais imaginé, je m'explique :
Les PV d'assemblée du conseil municipal on la fâcheuse tendance à être publiés que très tardivement en ligne et la c'est le choc.. je viens de lire le PV d'assemblée ayant eu lieu au mois d'août et un des élus a posé la question sur le sujet de la fibre... Et attention, c'est a pleurer de rire :
- les travaux sont en grande partie terminés MAIS
- le "réseau" de jassans n'est pas connecté au réseau national ce qui devrait être fait que courant décembre (!!!!) (Alors qu'on nous annoncait la fibre pour fin 2023)
- a l'issue de ce raccordement débutera - a priori - la période de gel de 3 mois sauf que !!!! :
- la partie nord du centre ville est toujours....non pas en travaux mais a l'étude !!!!!
Donc la... La mairie parle de pas avant mi-2024 😂😂😂😂😂😂 je l'attendais elle est la !
Connaissant la méthode.du siea il y a fort à parier que personne n'aura la fibre a jassans tant que TOUS les travaux n'auront pas été terminés... Et le fait de savoir qu'il y a encore des secteurs a l'étude en 2024... Je suis juste sur le cul..
On vraiment pas prêts de la voir..
C'est vraiment incroyable et d'une incompétence totale
Bonne soirée à tous
Pour Jassans, il faut bien lire la réponse de l'élu ;)
Techniquement ils peuvent très bien ouvrir ce qui est déjà terminé, et finir le travail dans les 5 ans comme le cadre légal l'autorise, d'ailleurs dans l'Ain il me semble que certaines communes ont dépassées ce délais.Bonjour, le siea fait ce qu'il veut, ma commune a commencé il y a plus de 5 ans, une partie est éligible depuis 5 ans, et le reste attend encore, avec la desserte qui n'est pas commencé, donc on sera bien au delà de ces 5 longues années.
Techniquement ils peuvent très bien ouvrir ce qui est déjà terminé, et finir le travail dans les 5 ans comme le cadre légal l'autorise, d'ailleurs dans l'Ain il me semble que certaines communes ont dépassées ce délais.Probablement beaucoup. Dans l'Ain tous les PM sont présents, depuis bien plus de 5 ans parfois, et ce n'est terminé nul part. J'avais partagé quelques stats à ce sujet il me semble ici. C'est un cas un peu "unique" dans le déploiement FTTH (heureusement d'un sens).
Oui mais là ils tirent le souterrain sur jassans. Comme nous sur certains secteurs de la route de trévoux dans les derniers moments.
C'est ensuite qu'ils ont installés les PBO et encore plus tard qu'ils les ont raccordés.
Techniquement ils peuvent très bien ouvrir ce qui est déjà terminé, et finir le travail dans les 5 ans comme le cadre légal l'autorise, d'ailleurs dans l'Ain il me semble que certaines communes ont dépassées ce délais.
Par contre, quelque chose m'intrigue : sur Elastic, je suis "déployé" alors que je n'attends toujours pas de miracle. Le seul déploiement que j'ai, c'est le cuivre.
Après, je n'ai peut être pas toutes les infos sur le fonctionnement.
Au fait, pour ceux qui ne sont pas au courant, FT a annoncé qu'il n'y aurait plus de cuivre d'ici 2035. Et là, je ne sais pas pourquoi mais cette échéance risque fort d'être tenue.
Mais, raccordez vous à la fibre qu'ils diront!
Courage!
C'est simple... Déployé et éligible ce n'est pas la même chose..
Ton adresse peut être déployée mais si ton PM n'est pas déployé et après gel des 3 mois tu n'est pas éligible..
C'est le cas a jassans... Ça fait des mois que tout est prêt sauf que ben .... Plus rien. N'avance et pire une zone du centre ville est toujours a l'étude.. ça c'est le ponpon.. et malheureusement le siea attendra sûrement la fin totale des travaux pour lancer la fibre..
Ici rien a espérer avant mi 2024.. et encore je pense que je suis optimiste.
Genre tant qu'une armoire n'est pas opérationnelle ils ne débloquent pas la fibre dans une ville ? Genre sur Dagneux, je vais devoir attendre que tous les PM soient validé ?Non je ne pense pas, il y a plusieurs exemples de communes où la fibre a été commercialisées partiellement sans attendre.
Non je ne pense pas, il y a plusieurs exemples de communes où la fibre a été commercialisées partiellement sans attendre.Merci, ça me rassure :)
Bonjour, sans vouloir être défaitiste, chez nous ils ont tiré la fibre en début d'année, voire posé des poteaux pour ceux qui sont éloignés du centre village.Bonjour, petite question, avec starlink, le matériel, tu l'achètes ? si tu repasses avec la fibre plus tard, ton matériel n'est pas repris je suppose ? Car je suis aussi tenté par starlink, car j'en peu plus du siea, ils ne répondent pas, le maire n'arrive pas à avoir de date précise, cela a déjà été repoussé 3 x. On en est à 6 ans de retard. Je prend toutes les infos sur starlink possible ! prix, débit ( en cas de mauvais temps ) ? merci d'avance.
Depuis ... En fait, on ne voit plus rien car la fibre est dessous et voilà.
Du coup, marre et j'ai craqué, merci Elon!
Bonjour, petite question, avec starlink, le matériel, tu l'achètes ? si tu repasses avec la fibre plus tard, ton matériel n'est pas repris je suppose ? Car je suis aussi tenté par starlink, car j'en peu plus du siea, ils ne répondent pas, le maire n'arrive pas à avoir de date précise, cela a déjà été repoussé 3 x. On en est à 6 ans de retard. Je prend toutes les infos sur starlink possible ! prix, débit ( en cas de mauvais temps ) ? merci d'avance.
Et par mauvais temps, le débit n'est pas trop impacté ?
Merci Etrezien de ton retour, ce qui me freine, c'est les 500 € de matos, si c'est pour 6 mois....ça fait un peu cher,
100% d'accord avec toi Gouns, mais voilà, promise depuis 10 ans pour la fin de l'année, tout juste vu poser des câbles en début d'année, je n'y crois plus!Il n y a pas de 5G, et la 4G n'est pas très stable, signal trop faible, mais surtout, la 4G est limité en DATA, et comme c'est pour utiliser du streaming, ça va pas le faire. Par contre, si on peut louer le matos pour 10 € /mois, à court terme, ça peut être une solution. Je trouve difficile de planifier quoi que ce soit, sachant que personne n'est capable de nous donner réellement une date de travaux.
Pour ce qui te fout les boules, c'est pareil, voire pire. Etrez a fusionné avec Cras sur Reyssouze pour donner Bresse Vallons, du coup, on paye autant d'impots qu'eux mais on reste toujours sans fibre ni réseau correct de téléphone alors que Cras a la fibre de longue date et on leur a posé une antenne pour qu'ils puissent recevoir correctement le téléphone alors que nous... Pas de 4G, pas de fibre et un réseau cuivre vieillissant.
Avantage pour la commune? Nous étions classé pas loin de 29000eme sur 31000 commune alors que, maintenant, nous sommes fibrés à 70% et bien mieux classés. Ah, la politique!
En conclusion, si tu en a marre d'attendre et qu'aucun boitier ne s'approche de ton domicile, je ne pense pas que ce soit perdu. Surtout quand je lis sur ce poste qu'on peut attendre encore 5 ans voire plus après la pose de la boiboite. Comme on dit, à toi de voir.
A noter aussi, le département accorde des aides pour les solutions qui n'ont pas marché chez moi mais hélas, pas pour Starlink.
Tu as essayé la 4 ou 5G?
C'est possible de le louer pour 10 euro par mois ce n'est pas bcp mis en avant mais c'est disponible dans le process de commande (sauf si ça a changé)+1 C'était même affiché sur la page d'accueil il y a peu de temps mais plus maintenant. C'est toujours possible dans le processus de commande.
Pour la fusion de communes, je suis dans le même cas , Nivigne et Suran résulte de la fusion de Germagnat et Chavannes sur suran. Germagnat est fibré depuis 2018 ! On paye les mêmes impôts, et on n'a pas les mêmes services. Le centrale est installé à Chavannes depuis 6 ans, l'artère est faite depuis 5 ans. La fibre est au coin de mon terrain depuis 5 ans, ça fait mal. :-[
Tires discrétos une fibre depuis le coin de ton terrain ;DIl me manque la cliveuse et la soudeuse pour les raccords . ;)
Mais là, OK, tu es certainement bien plus frustré que moi là >:(
Je suis totalement sidéré...
Ma mère habite à la tour du pin... Quelques rares travaux (tirages d'artères principales) on eu lieu voilà environ 1 an... Et depuis 1 mois on les a vu travailler a fond partout...
Et surprise ce jour, mail de la part de free pour annoncer l'arrivée prochaine de la fibre 😱😱😱😱
Ici sur jassans travaux depuis 2 ans.. toujours rien d'annonce et même des zones encore au stade d'étude et dans tout ça jassans est bien plus petit que la tour du pin en surface...
Ça me rends fou...
Décidément !
Bah, pas d'inquiétude pour autant, le mail de Free est arrivé chez moi début mars cette année.
Et comme je l'ai constaté sur le site Elastic évoqué dans ce sujet, je suis "déployé"... Ce qui, en fait ne veut rien dire car je suis loin, très loin de pouvoir être connecté :'(
Bonjour,Bonjour,
Désolé de vous déranger (surtout si la question a déjà été posée mais je ne trouve rien sur le forum là dessus), mais le SIEA met un délai de combien de temps habituellement pour répondre à une demande de routage optique par un FAI ?
Merci
Bonjour,Salut, le mieux, parfois, c'est de s'identifier par rapport au cadastre, et numéro de parcelle, et là, tu es sûr d'avoir la bonne adresse.
J’ai une colle pour les plus initiés:
En gros je suis éligible chez orange, Bouygues, sfr, sauf mon FAI free.
Je contact free, ils attendent un retour de l’Arcep pour connaître mon raccordement suite à un questionnaire que j’ai rempli pour l’Arcep.
Le truc qui me chiffonne quand je renseigne mon adresse sur l’Acerp elle existe pas (la maison a 30 ans), mais comme pour certains GPS je tape l’autre adresse et la ma maison apparaît, il aurait pas cause a effet?
Je suis dubitatif...
Salut et merci pour le job, ton site est vraiment top, il me permet toujours de tenir mes collègues de boulot au courant de l'avancement en fonction de leur lieu d'habitation !Si tu vas à l'AG, essais de demander pourquoi le siea ne répond pas aux courriels, et ne donnent plus de dates de fin de travaux.
Sinon il y a une AG du SIEA vendredi soir, je verrai si j'arrive à glaner des infos supplémentaires... ;D
oui, j'ai vue sur elastic que Chatillon avait ses 3 PM en commercialisation, comme Dagneux.C'est fiable ces dates ? Je vois qu'il y a mon PM sur Dagneux dans cette liste, bon c'est encore loin mais au moins on a une date ...
C'est fiable ces dates ? Je vois qu'il y a mon PM sur Dagneux dans cette liste, bon c'est encore loin mais au moins on a une date ...Bonjour, oui, je pense que ces dates sont fiables, tu pourras certainement voir dans le mois de février si tu es éligible directement chez les FAI. Pour ma part, j'apparait toujours en cible sur élastic, alors je pense que ça va être pour fin 2024.
Ça veut dire que là nous somme dans le fameux délais de 3 mois pour que les opérateurs se branchent dessus c'est bien ça ? d'ici ces trois mois nous devrions voir des techniciens commencer à installer leur "boitier" opérateur ?
Bonjour, oui, je pense que ces dates sont fiables, tu pourras certainement voir dans le mois de février si tu es éligible directement chez les FAI. Pour ma part, j'apparait toujours en cible sur élastic, alors je pense que ça va être pour fin 2024.Merci pour l'information en tout cas ;)
le tableau, je l'ai extrait du site élastic. J'habite à Nivigne et Suran ( fusion de Germagnat et Chavannes sur Suran ).
https://liain.seriousbusiness.fr/login?next=%2Fapp%2Fdashboards#/view/ade8e8f0-3868-11ed-bdd1-dfc19807fe49?_g=(filters:!(),refreshInterval:(pause:!t,value:0),time:(from:now-14d,to:now))
Ah super, merci pour le lien !
Mais du coup qui tient à jour ce site ?
Salut Malec,
Merci pour ton site qui permet de suivre l'avancement du déploiement. Je sais pas si c'est possible, mais j'aurais bien aimé voir un graphique indiquant le nombre d'immeubles déployés dont le PM est également déployé par rapport au total des immeubles. Cela permettrait de suivre un avancement plus représentatif de la réalité du terrain selon moi.
Encore bravo en tout cas pour ce qui a déjà été accompli !
count(EtatImmeuble, kql='EtatImmeuble: "DEPLOYE" AND EtatPM: "DEPLOYE"') / count()
et count(EtatImmeuble, kql='EtatImmeuble: "DEPLOYE" AND EtatPM: "EN COURS DE DEPLOIEMENT"') / count()
Hello, c 'est moi qui l'ai développé et il se maintient tout seul à jour (cron job qui tourne a 1h tous les matins).
Le repo officiel est ici : https://github.com/m-a-leclercq/liain (https://github.com/m-a-leclercq/liain) (en gros, avec le code à cet endroit, tu pourrais monter toi même un site comme celui que je mets à disposition)
Il arrive par contre qu'il tombe en rade de temps en temps, quand je fais des montées de versions d'elasticsearch trop agressives ou que liain change son format de données mis à disposition sur https://operateurs.liain.fr/ipe/ (https://operateurs.liain.fr/ipe/) et dans ce cas j'encourage les utilisateurs du forums à me MP.
Les informations sont donc officielles car mise à disposition par liain.
Bonjour.Si c'est en libre accès c'est autorisé point.
Une question avec le site de suivi de fibre.
Je viens de voir une publication sur le site Elastic sur le groupe FB de Chatillon sur challarone ,une personne a répondu dans les commentaires que le partage de ce type d'information n'est pas autorisé.
Et il "menace" les gens qui partage le site Elastic.
Pourriez-vous clarifier la situation pour moi si possible ? J'espère ne pas être trop hors sujet...
Les datas récupéré sur le site sont en libre accès sur le net donc pourquoi l'utilisation serait pas autorisé. ???
bonjour ,Un an que tu as le boitier au poteau, et toujours pas éligible, tu m'inquiètes car ma commune vient seulement de passer sur élastic de "cible" à "en cours de déploiement".
sur Lagnieu quelqu un a t il des infos ??
meme reso lian et le siea ne savent pas quoi repondre , rien n avance , cela fait un an que j ai un boitier de raccordement fibre devant chez moi mais depuis plus rien
quand tu appels le siea ils prennent ton numero disent qu ils vont demander a l expert (whaouw) et qu ils te rappel ... puis plus rien ..
jamais été rappelé ..
merci
cordialement
Pareil pour ma part sur Lagnieu. Mon domicile est bien déployé sur Elastic, je les ai vus tirer du câble et poser les boîtiers dans les trappes devant chez moi il y a pratiquement un an, et depuis plus rien.
Aucun des deux shelters de Lagnieu ne sont marqués comme déployés. Et je ne croise plus personne par là bas.
Sur Elastic on voit le nombre de logement fluctuer de quelques pourcents chaque semaine. Sont-ils encore au stade de recette ?
En tout cas aucune réponse du SIEA…
Et bien voilà, après je ne sais plus combien d’années d’attente je suis raccordé à la fibre sur St Vulbas.Joli cadeau de Noël !
J’ai dû changer d’opérateur, free n’ayant pas encore équipé l’armoire.
Aujourd'hui 2 tech sous traitant d’orange ont effectué le raccordement le tout en une heure.
2 personnes pro et serviables qui se sont donnés la peine de bien faire les choses.
Pareil pour ma part sur Lagnieu. Mon domicile est bien déployé sur Elastic, je les ai vus tirer du câble et poser les boîtiers dans les trappes devant chez moi il y a pratiquement un an, et depuis plus rien.Lagnieu le déploiement c est une grosse plaisanterie !!! pareil un an que j ai un boitier devant chez moi .. le siea ben quand tu les as au téléphone il n en savent pas plus ..le réfèrent fibre pour le secteur a changer et le nouveau ne donne pas signe de vie
Aucun des deux shelters de Lagnieu ne sont marqués comme déployés. Et je ne croise plus personne par là bas.
Sur Elastic on voit le nombre de logement fluctuer de quelques pourcents chaque semaine. Sont-ils encore au stade de recette ?
En tout cas aucune réponse du SIEA…
Lagnieu le déploiement c est une grosse plaisanterie !!! pareil un an que j ai un boitier devant chez moi .. le siea ben quand tu les as au téléphone il n en savent pas plus ..le réfèrent fibre pour le secteur a changer et le nouveau ne donne pas signe de vie
bref super gestion de tout ca ..
Hello a tous !Salut à tous, ça avance sur Jassans..
Voili voilou, 2023 s'achève dans quelques jours et nous terminerons cette année comme présenti sans la fibre pourtant promise pour 2023 (mais aussi 2016/2018/2020/2021/2022) concernant jassans riottier.
Toujours rien de neuf a l'horizon, les travaux prévus par la mairie sur pas mal d'endroits pour je cite "procéder au raccordement du réseau de jassans au réseau national" n'ont toujours pas eu lieu alors qu'ils étaient prévus du 20 novembre au..... 22 décembre...
Bon je suis peut être mauvaise langue ils feront le mois de travaux prévu entre le 19 et le 22 sans doute....
Seule bonne nouvelle au tableau (si on peut appeler ça une bonne nouvelle) toute la partie du centre ville qui était marquée a l'étude est passé il y a peu a "travaux en cours" évidement on connais la chanson dans nombre d'endroits ça fait deux ans que les travaux sont en cours..
Prochaine échéance probablement mensongère fibre commercialisée a la fin du premier semestre 2024 ce qui nous amènera allègrement a mi 2024... Un pti effort et on aura rien avant 2025..
Aller le SIEA, un pti effort on est plus a ça près !
Hello a tous !
Voili voilou, 2023 s'achève dans quelques jours et nous terminerons cette année comme présenti sans la fibre pourtant promise pour 2023 (mais aussi 2016/2018/2020/2021/2022) concernant jassans riottier.
Toujours rien de neuf a l'horizon, les travaux prévus par la mairie sur pas mal d'endroits pour je cite "procéder au raccordement du réseau de jassans au réseau national" n'ont toujours pas eu lieu alors qu'ils étaient prévus du 20 novembre au..... 22 décembre...
Bon je suis peut être mauvaise langue ils feront le mois de travaux prévu entre le 19 et le 22 sans doute....
Seule bonne nouvelle au tableau (si on peut appeler ça une bonne nouvelle) toute la partie du centre ville qui était marquée a l'étude est passé il y a peu a "travaux en cours" évidement on connais la chanson dans nombre d'endroits ça fait deux ans que les travaux sont en cours..
Prochaine échéance probablement mensongère fibre commercialisée a la fin du premier semestre 2024 ce qui nous amènera allègrement a mi 2024... Un pti effort et on aura rien avant 2025..
Aller le SIEA, un pti effort on est plus a ça près !
Date de mise en commercialisation ça ne veut pas dire que c'est à ce jour qu'on pourra s'abonner ? Va encore falloir attendre les 3 mois de délais à partir de cette date ?justement, sur elastic, c'est la date de mise en commercialisation, donc tu devrais pouvoir t'abonner à partie de mars 2024, les 3 mois sont déjà pris en compte.
justement, sur elastic, c'est la date de mise en commercialisation, donc tu devrais pouvoir t'abonner à partie de mars 2024, les 3 mois sont déjà pris en compte.
Salut à tous, ça avance sur Jassans..
bonjour à tous, et meilleurs voeux !
Elastic prend ses données sur quelle base ? car j'apparait éligible, en vert sur élastic, mais quand je fais le test sur le site du siea, j'apparait en jaune, en cours de déploiement. Les gars ont à nouveau enroulé de la fibre sur le poteau en bas de chez moi, mais je ne vois pas de boitier au poteau, donc c'est un peu étrange. Malec, si tu peux m'éclairer ? merci.
Bonjour Malec, sur la carte (elastic), mon adresse est en vert " état déployé" . Mais bon, les câbles sont enroulés autour des poteaux, mais pas raccordés à des boitiers donc c'est bizarre que cela apparaisse " état déployé" et non "travaux en cours"....
C'était surtout ça qui m'interpelait. Merci en attendant pour ton retour.
Hello a tous
Meilleurs voeux a tous...
Reprise des annonces de PM après une pause de 2 semaines... (Étonnant... Vu le retard ça se permet de prendre des congés ????!!?!)..
Un nouveau PM est annoncé pour le 8 avril pm 4 de jassans qui dessert une petite partie est du centre ville, me concernant toujours rien et pour l'heure nous avons seulement 3 PM d'annonces sur les 11 ou 12 que compte la commune....
Que c'est long.........
Oui comme à Beauregard ! Je pense que ce sera pas avant Mars ou Avril pour les propositions de fibre optique
J'ai vu des gens intervenir dans mon PM (Dagneux, la 12 ) tout à l'heure ( je n'ai pas eu le temps de m'arrêter pour leur demander ) j'espère que ce n'est pas annonciateur de soucis alors que la commercialisation doit se faire le 21 février :'(Je me réponds à moi même mais l'info peut vous servir, j'ai réussi à "attrapper" un technicien qui travaillait encore dessus, il m'a juste dit de ne pas m'inquiéter, ils sont en train d'activer l'armoire pour que les opérateurs se branchent dessus.
Vu qu'il travaillait sur la partie droite, ce n'était pas un opérateur qui s'installait.
Bonjour à tous, il doit y avoir un soucis sur elastic, la carte des déploiements n'affiche rien, pas de petites étoiles bleues et vertes...
Bonjour à tous, il doit y avoir un soucis sur elastic, la carte des déploiements n'affiche rien, pas de petites étoiles bleues et vertes...
Désolé c'est moi qui ai fait l'apprenti sorcier sur des trucs ou j'ai pas du tout vérifié l'impact. Oups !
L'ingestion du jour a été reprise. Celle d'hier est perdue, hélas.
Hello a tous
Encore de nombreux PM annoncés ce matin... Et je suis sur le cul .. Frans aura la fibre avant jassans..
C'est quoi qui coince sur jassans ?? En règle générale tous les PM sont lancés en même temps (en règle générale) sur jassans ça traine encore avec seulement 3 PM annoncés a 4 semaines d'intervalle sur 12 que compte la commune, pourtant tous les travaux sont censés être terminés... ?!?
Sur Chatillon on a que 3PM d'annoncés sur les 11 que compte la commune, une date a été ajoutée il y a qq jours pour arriver à 4 mais pour les autres c'est tjs le flou, ça peut être bien plus tard :/ donc ce n'est pas localisé que sur ta ville, loin de là, il y a m^me sur Saint Trivier un PM de prévu alors qu'ils ont la fibre depuis longtemps !
Bonjour à tous !
Bon.... Concernant Jassans on est encore dans le flou le plus complet pour changer... Je m'explique :
Faux espoir peu avant Noel, 1 PM a été annoncé déployé le 19 décembre et un second le 20 décembre pour ouverture respective les 19 et 20 mars prochains... S'en est suivi une pause de casi 3 semaines... dernier PM annoncé pour ouvrir le 8 avril, et c'est tout !
Depuis silence radio, la commune compte une douzaine de PM, tout semble encore revenu au point mort, pire ... les travaux censés être terminés ne le sont toujours pas, pour preuve ma femme a encore vu cette semaine des mecs souder de la fibre a droite / a gauche dans la commune et le pire c'est que c'est a des endroits ou on les avait déjà vu il y a des mois en arrière
Pire!! des travaux sont annoncés sur le site web de la mairie de jassans justifiant des arrêtés pour travaux et ce jusqu'au mois de mars..
C'est vraiment un sketch... Pendant ce temps là toutes les autre communes annoncés récement, pour n'en citer qu'une par exemple... Jujurieux qui va voir l'ensemble de ses PM déployés en meme temps
Que se passe t'il ici ??? ca ne présage rien de bon!
Désolé c'est moi qui ai fait l'apprenti sorcier sur des trucs ou j'ai pas du tout vérifié l'impact. Oups !
L'ingestion du jour a été reprise. Celle d'hier est perdue, hélas.
Je t'ai déjà dis, de mon côté c'est pareil, on a 11 PM sur Chatillon sur Chalaronne et 3 sont prévus pour le 26 février, 1 pour le 23 avril, et les autres rien... en dehors de cela on les voit encore faire des tests et des connexions, tu n'es pas un cas isolé ! Ce n'est pas non plus un sketch... je suis impatient comme toi parce que je tourne à 700ko/sec.... mais je te le redis, NON, ils ne deploient pas tous les PM en même temps.... la preuve sur Saint Trivier un an plus tard un PM s'ouvre... et t'as juste à regarder Viriat, Montluel... ils ont ouvert tous les PM en même temps ? NON ! encore des dates qui arrivent, donc fais redescendre la pression... on est tous dans le même bateau
Hello ;) je crois que t'as encore fais une boulette :P la carte est redevenue vierge :)
hello, ça fonctionne chez moi ! entre minuit et 1h on a des traitements qui tournent. vaut mieux eviter l'horaire !
Bonjour à tous !Cela devrait répondre à tes interrogations, ça vient du site de ta mairie.
Bon.... Concernant Jassans on est encore dans le flou le plus complet pour changer... Je m'explique :
Faux espoir peu avant Noel, 1 PM a été annoncé déployé le 19 décembre et un second le 20 décembre pour ouverture respective les 19 et 20 mars prochains... S'en est suivi une pause de casi 3 semaines... dernier PM annoncé pour ouvrir le 8 avril, et c'est tout !
Depuis silence radio, la commune compte une douzaine de PM, tout semble encore revenu au point mort, pire ... les travaux censés être terminés ne le sont toujours pas, pour preuve ma femme a encore vu cette semaine des mecs souder de la fibre a droite / a gauche dans la commune et le pire c'est que c'est a des endroits ou on les avait déjà vu il y a des mois en arrière
Pire!! des travaux sont annoncés sur le site web de la mairie de jassans justifiant des arrêtés pour travaux et ce jusqu'au mois de mars..
C'est vraiment un sketch... Pendant ce temps là toutes les autre communes annoncés récement, pour n'en citer qu'une par exemple... Jujurieux qui va voir l'ensemble de ses PM déployés en meme temps
Que se passe t'il ici ??? ca ne présage rien de bon!
Bonjour à tous !
Bon.... Concernant Jassans on est encore dans le flou le plus complet pour changer... Je m'explique :
Faux espoir peu avant Noel, 1 PM a été annoncé déployé le 19 décembre et un second le 20 décembre pour ouverture respective les 19 et 20 mars prochains... S'en est suivi une pause de casi 3 semaines... dernier PM annoncé pour ouvrir le 8 avril, et c'est tout !
Depuis silence radio, la commune compte une douzaine de PM, tout semble encore revenu au point mort, pire ... les travaux censés être terminés ne le sont toujours pas, pour preuve ma femme a encore vu cette semaine des mecs souder de la fibre a droite / a gauche dans la commune et le pire c'est que c'est a des endroits ou on les avait déjà vu il y a des mois en arrière
Pire!! des travaux sont annoncés sur le site web de la mairie de jassans justifiant des arrêtés pour travaux et ce jusqu'au mois de mars..
C'est vraiment un sketch... Pendant ce temps là toutes les autre communes annoncés récement, pour n'en citer qu'une par exemple... Jujurieux qui va voir l'ensemble de ses PM déployés en meme temps
Que se passe t'il ici ??? ca ne présage rien de bon!
Pas mieux que pas mieux, 2, le retour
hé, les gars, si on ne nous avait pas traité de cons tous les ans en nous promettant la fibre à la fin de l'année depuis plus de 10 ans, on serait peut être moins grognons, vous ne croyez pas?
Quand, en effet, on voit les travaux commencer mais ne jamais finir, ça agace plus que ça ne rassure.
Perso, je suis témoins d'un énorme gaspillage et si je pouvais ne pas payer d'impôts pour cet argent foutu en l'air à finalité que l'on ne voit pas arriver, ça ne me dérangerais pas!
Ici, la fibre est passée depuis plus d'un an, elle est accrochée à tes poteaux et ... elle pourri en attendant la suite. Oui, il y a de quoi gueuler!
Et si les travaux avaient avancé correctement, si les engagement étaient honnêtes et respecté, il n'y aurait peut être pas 124 pages dans ce bloc, vous ne croyez pas?
Plaignez vous au SIEA dans ce cas, aucun de leurs employés ne vous lit ici...Il faudrait déjà qu'ils décrochent le téléphone, ou qu'ils répondent aux mails, la dernière fois qu'ils m'ont répondu, c'est pour me dire que les travaux seraient fini en juin 2023. On est en février 2024, et le câble est toujours enroulé autour du poteau. C'était déjà planifier pour 2018 ! Et puis c'est Gaulois, ce petit côté chafouin ...
Et puis c'est Gaulois, ce petit côté chafouin ...Ou comment l'invention de l'argumentaire à la justification de l'état nation au second empire arrive 130 ans après dans une discussion sur la fibre.
Il faudrait déjà qu'ils décrochent le téléphone, ou qu'ils répondent aux mails, la dernière fois qu'ils m'ont répondu, c'est pour me dire que les travaux seraient fini en juin 2023. On est en février 2024, et le câble est toujours enroulé autour du poteau. C'était déjà planifier pour 2018 ! Et puis c'est Gaulois, ce petit côté chafouin ...
Il faudrait déjà qu'ils décrochent le téléphone, ou qu'ils répondent aux mails, la dernière fois qu'ils m'ont répondu, c'est pour me dire que les travaux seraient fini en juin 2023. On est en février 2024, et le câble est toujours enroulé autour du poteau. C'était déjà planifier pour 2018 ! Et puis c'est Gaulois, ce petit côté chafouin ...
Bonjour,Bonjour, je suis toujours courtoie, je n'insulte personne, je demande seulement quand est prévu la fin des travaux dans ma commune. Je ne suis pas là pour faire "chier"...
en y mettant la bonne forme ( courtoisie, respect, etc... ),
ils repondent.
On sait qu ils sont a la bourre dans leur boulot,
il faut prendre son mal en patience ( je dis ca car toujours pas fibre malgre le premier PM deploye en 2016 ou j habite il me semble )
Mog
Bonjour, je suis toujours courtoie, je n'insulte personne, je demande seulement quand est prévu la fin des travaux dans ma commune. Je ne suis pas là pour faire "chier"...
Hello tout le monde.On ressent toute ton émotion ;D
6 ans de patience avec le bout de câble qui pends sur le poteau au bout de ma rue. Et enfin j'ai mon inscription à la fibre qui est validé.
Je verse une larme ;D
Validation aujourd'hui et le tech qui passe lundi. Il me reste juste à recevoir la box aprés.
J'aime bien quand un modérateur modère, un peu moins quand il jette de l'huile sur le feu. >:(
A Etrez, partie de la commune de Bresse-Vallon, ca fait 10 ans qu'on nous mène en bateau. Le SIEA (quand il répond nous renvoie vers la mairie qui nous renvoie ... au SIEA.
1! Nous ne sommes qu'une balle de ping-pong au milieu d'un bande (désolé, ça va fâcher le modérateur) :P
Coup de baguette magique, envers et contre tous (je n'ai pas entendu grand monde qui en soit satisfait en l'on dira ce que l'on veut, aucune association -retraités, comité des fêtes ... - n'a fait la jonction), réunion des deux communes de Cras et Etrez en une seule commune, Bresse Vallons! Je n'ai rien contre cet état de fait, sauf que, du coup, notre commune est passée de 30.000ème commune dans le classement des connectées à la bonne moyenne avec 70% des habitants connectés - SANS AUCUN TRAVAUX!
2! Le problème? Sous le tapis! Trop fort! 8)
Mieux, comme la fibre traverse la commune pour alimenter Montrevel, elle est quand même distribuée à la mairie où on me propose un abonnement pour pouvoir en bénéficier
3! Foutage de gueule (Oups, là j'y vais fort) :-[
Etape ultime, alors que je ne sais pas ce qu'est un PM ni un PBO vu que je n'en croise pas dans la commune (ou alors ils sont bien planqués), je reçois des mails de Free, des flyers de SFR... me disant que je serais bientôt connecté à la fibre. C'est vrai que 5 ans, à l'échelle de la planète, c'est bientôt...
4! Harcèlement :-\
Et je passe outre les messages où l'on nous dit que le cuivre disparaitra en 2030 et que les réfractaires devront passer à la fibre... ??? ???
Au final, ça m'a couté 500€ de matos plus 40€ par mois alors que je paye les mêmes impôts que mes voisins de Cras sur Reysouze qui ne paye QUE à partir de 19€ par mois. Si vous ne comprenez pas que ça nous mettes les crocs, il faut continuer de faire de la politique. Perso, je ne vote plus, vous savez pourquoi -> à forcé d'être pris pour, je le suis devenu!
Et je rappelle enfin que le sujet ici, c'est justement le développement de la fibre. En fonction des différentes promesses, il devrait être fermé depuis :'(
Bonjour,
Effet de surprise au courrier ces jours : La fibre arrive à Etrez - réunion publique le 18 avril :D :D
Du coup, question pour ceux qui ont la fibre : Combien de temps entre la réunion et un branchement effectif?
Je me pose franchement la question car je ne vois aucune armoire répartiteur dans le coin (les fameux PM?).
Si quelqu'un a une photo de ces fameux PM utilisés dans l'Ain, je partirais à la recherche des boitiers ::)
Merci :)
Bonjour à tous, l'arcep a mis à jour sa carte avec le T4 2023, ça ne bouge pas, on voit qu'il y a une sacré multitude de PM pas encore déployés.Il me semblait avoir lu que l'intégralité des PM (270 ?) étaient déployés. Depuis des années. Le soucis c'est plutôt le côté "commencé partout, fini nulle part".
Il me semblait avoir lu que l'intégralité des PM (270 ?) étaient déployés. Depuis des années. Le soucis c'est plutôt le côté "commencé partout, fini nulle part".
Cf. https://x.com/_arnaudr/status/1633932584358129664
Hello a tous !!! 😊😊😊
Quelle joie .... La situation semble se débloquer enfin !!! Mon PM qui dessert mon logement sur jassans centre sera ouvert le 12 juin !!! Donc éligible à compter de cette date...
Sauf que...... Je suis abonné free et bien entendu toujours rien d'annoncé chez free et quand on voit les derniers déploiements notamment reyrieux ou c'est ouvert depuis décembre et ou free n'y est toujours pas dans nombre de secteurs ...
Il va donc falloir soit continuer a patienter sans aucune date, ou bien partir ailleurs tout en sachant que bouygues, SFR et free c'est idem, seulement orange dispo et peut être quelques fournisseurs alternatifs comme milkywan...
L'attente n'est décidément pas terminée ... 😭
Bonjour comment faire bouger les choses mon bâtiment est tout fibré mais pas relié a la route le dernier technicien a dit du qu'il manquait quelque mètre de fibre pour être bancher sur le réseau , il a un fourreau vide dans le bâtiment près a être brancher merci de vos réponse .
BonjourBonjour, pour Fareins, ça arrive...
Bon courage car a Fareins, pour l'instant, dans les NRO , il y a plus de toiles d'araignées que de fibre.
Bonjour,
Déjà le gars du SIEA venu à la réunion de Beauregard avait dit au mois de juin pour La zone artisanale de Fareins donc nous dépendons , habitants de beauregard. C’est chaque fois reporté
Le NRO_01157_00003 est situé sur la commune de Fareins, il ne relie que la zone artisanale et une partie Beauregard.Quand on voit sur elastic le nombre d'étoiles bleues, je demande comment ils vont tenir le énième engagement de finir avant la fin de l'année.
Pour le reste de la commune de Fareins, c'est toujours le calme plat. :-[ :'(
ce qui est incompréhensible lorsqu'un PM est déployé et actif, il y a qu'un seul opérateur qui peut fibrer, les autres sont en mode abonné absentQui "veut", libre à chacun de venir au PM et proposer ses offres.
faut t'il tous changer d'opérateur pour que les autres s 'inquiète ?Ce n'est pas la pire idée en soit.
ce qui est incompréhensible lorsqu'un PM est déployé et actif, il y a qu'un seul opérateur qui peut fibrer, les autres sont en mode abonné absent, par exemple à Jassans Riottier si tu n'es pas chez orange, alors que l'arcep et Liain te dit que la fibre est disponible, SFR, Bouygues et Free annoncent que vous n’êtes qu'un projet et travaux en cours bref prochainement fibré.
faut t'il tous changer d'opérateur pour que les autres s 'inquiète ?
Hello a tous
Alors concernant jassans, mon secteur est ouvert a compter du 12 juin... Étant abonné free je m'interroge sur la méthode a employer afin de profiter de la fibre... A me faire des noeuds au cerveau... Prendre Sosh sans engagement mais en étant limite a 300 mégas.. donc ne pas forcément profiter a fond de la fibre ou alors prendre l'offre premium chez orange mais avec 12 mois d'engagement...
Bref... Pour info, et c'est assez surprenant.. j'ai posé la question a free via leur assistance whatsapp
J'ai reçu le lendemain matin un lien par SMS avec un questionnaire pour le passage a la fibre et d'après la réponse du conseiller sur WhatsApp il m'informe que nous pourrons commander la migration vers la fibre a compter du 29 mai et de reprendre contact avec eux à partir de cette date...
Pourtant rien sur le site de free ...
Peut être un espoir....????..
Mais ....... Orange only !!
Hello a tous !
Conecrnant jassans plusieurs secteurs on ouvert depuis courant mars... Mon tour est prévu le 12/06 depuis environ 2 semaines on assiste à un véritable pilonnage commercial... SMS 2 fois par jour sur le téléphone de la part de orange pour vendre leurs offres, stand sur la place limelette tout le week end pour vendre et signer des contrats, des commerciaux qui viennent faire du porte à porte..
Mais ....... Orange only !!! J'avais un petit espoir mais sans conviction avec free, qui au final m'a annoncé que c'était encore au stade d'étude sans autres précisions, ni delai...
Cette politique d'exclusivité orange est assez étrange et a mon sens a la limite de la légalité..
Il semble y avoir eu une magouille tout de même dans notre secteur... Je prends exemple sur parcieux dont les travaux sont terminés depuis très peu de temps et les PM vont ouvrir dans 2 bons mois... La fibre free par ex, est déjà a un stade plus avancé que sur jassans par ex... Et cette situation est identique pour jassans quelque soit l'opérateur consulté SFR Bouygues ou free...
A côté de ça je vois sur la carte free des village comme le Montellier déjà fibre depuis des années... Pas de fibre free ...
Bref après l'attente d'avoir notre pm deploye depuis des années, maintenant va falloir que les offres arrivent avec d'autres opérateurs.. c'est tout de même assez incroyable, ça n'en finira donc jamais 😡
Bonjour
Pour info sur Jassans, j'ai eu Free pour un échange de box TV HS, je lui ai pose la question sur la fibre et il m'a dit que c'était dispo.
Il y a juste des problèmes sur les numéros de rue, il m'a envoyé un lien pour confirmer la géolocalisation du logement car il était sur la numérotation existante au début des années 80....
C'est pour le logement de ma mère, je vous tiens informé si j'ai plus d'informations par la suite
Bonjourhttps://www.free.fr/freebox/carte-fibre-optique/
Pour info sur Jassans, j'ai eu Free pour un échange de box TV HS, je lui ai pose la question sur la fibre et il m'a dit que c'était dispo.
Il y a juste des problèmes sur les numéros de rue, il m'a envoyé un lien pour confirmer la géolocalisation du logement car il était sur la numérotation existante au début des années 80....
https://www.free.fr/freebox/carte-fibre-optique/
C'est tout jassans qui est en mode
Free a identifié un projet fibre sur votre commune et va planifier son raccordement. :-\
donc oui on peut d'ors et déjà souscrire à une box qui peut être équipé de la fibre aujourd'hui, mais cela ne signifie pas que la fibre est active
on attend tous le status suivant:
Votre logement est éligible à la Fibre Free ::)
mais ça c'est pas pour demain visiblement car ayant appercu une armoire PM ouverte j'ai pas vue d’équipement autres que celui de Orange
vue la couleurs des cables
en général les couleurs des cables sont les suivants:
ORANGE : Orange
FREE: Rouge
SFR: Bleu
Bouygues telecom: Vert
SIEA installateur: Jaunes
Cette exclu orange (hors petits opérateurs alternatif) est completement anormaleStop la désinformation.
[...]
mais la clairement, il doit y avoir autre chose, la mairie a d'ailleurs bien précisé dans sa réunion que seul orange serait disponible... Contrat passé avec eux ??? Y a sans doute un truc là dedans...
Stop la désinformation.
On le répète à tour de bras, il n'y a aucune exclusivité.
Si votre opérateur préféré n'est pas présent à l'ouverture c'est soit qu'il n'a pas souhaité l'être, soit qu'il est à la bourre pour s'interconnecter. Mais dans tous les cas c'est de son choix / responsabilité. Tout le reste n'est que pure intox.
Bonjour, je pense que les travaux de desserte viennent de se terminer pour le dernier NRO de ma commune, il doit rester la recette à faire par le siea, vous savez si ils sont réactifs la dessus, ou je dois m'attendre encore à des semaines d'attente ? je scrute le site élastic pour voir si mon NRO passe en ouverture en zone commerciale, mais j'ai toujours rien. je dépend du Référence PM : NRO_01095_00001. Sinon, sur le site de test du siea, il y a maintenant une pastille bleu possible, éligible au pré raccordement, c'est ce qui apparait entre la recette du siea, et l'ouverture en zone commerciale ? merci pour vos réponses.
Hello
c'est difficile de répondre avec certitude car seul le SIEA sait comment ils intègrent les données dans leur SI une fois que les travaux et la recette sont terminés. Par ailleurs la recette peut révéler des soucis sur les travaux.
Vers chez moi (Gex) les travaux de desserte (pose PBO, un peu de GC etc) ont été effectués entre février et mai 2023. Fin avril 2024 j'ai discuté avec un sous-traitant: il était en train de faire des tests de réflecto au PM pour recetter les travaux.
Mon adresse est passée en "déployé" dans l'IPE en septembre 2023 mais le PM n'est toujours pas ouvert à la commercialisation.
Donc il se sera passé au moins 18 mois entre les travaux et l'ouverture commerciale.
Mais il s'agit peut-être d'un délai anormalement élevé tu auras peut-être plus de chance que moi!
Pour ma part j'ai pris StarLink il y a maintenant 3 ans et je me réjouis tous les jours de cette décision...
Finalement un dernier point sur l'ouverture commerciale: comme mentionné ci-dessus Orange ne dispose d'aucune exclusivité lors de l'ouverture commerciale d'un PM. Tous les opérateurs (OC) recoivent les infos en même temps. Cependant chaque opérateur a ses propres priorités et process de raccordement de PM. De ce fait ton adresse devient éligible à des dates différentes chez Orange, Free, etc.
Il y a toutefois un moyen de souscrire à la fibre dès que le PM est ouvert à la commercialisation: il faut souscrire chez un opérateur tel que Milky Way. Ils achètent une offre activée au SIEA et n'ont donc pas besoin de passer par une phase de raccordement du PM après l'ouverture commerciale. L'inconvénient de ces offres est qu'elles sont un peu moins "grand public" en ce que le services offerts sont moins riches.
La raison pour laquelle Orange est là avant les autres c'est qu'ils sont déjà présents au RTO (vu que le RTO est dans un NRA Orange) alors que les autres doivent d'abord s'y installer avant d'adducter le PM.
Maintenant avec un peu de coordination, tout le monde pourrait être présent à l'ouverture...
Pas au delà du PM, non.Jusqu'au PRDM quand même selon la taille du NRO.
Mais si il n'y a de la place que pour un ou deux opérateurs, ou est la concurrence ?Ce n'est pas le cas, il y'a bien de la place pour 5 (ou plus) opérateurs au PM.
Ce n'est pas le cas, il y'a bien de la place pour 5 (ou plus) opérateurs au PM.Dans ce cas :
Si votre opérateur préféré n'est pas présent à l'ouverture c'est soit qu'il n'a pas souhaité l'être, soit qu'il est à la bourre pour s'interconnecter. Mais dans tous les cas c'est de son choix / responsabilité. Tout le reste n'est que pure intox.
Ce n'est pas le cas, il y'a bien de la place pour 5 (ou plus) opérateurs au PM.Vu la taille des ZAPM, il faut proposer un PRDM. J'imagine que c'est le rôle de ces RTO... A moins qu'un autre PRDM soit proposé par le SIEA dans le design de son réseau ?
Ah oui, ce n'est clairement pas une photo prise sur Jassans.
Image "récoltée" sur le Net et trés probablemement envoyée par free à ses abonnés locaux en ADSL, histoire de les faire patienter un peu.